你们好，律师们，是这样的，我们是群体的农民工，我们大家合伙包了一个外墙装修工地，然后活都干完了，没有工作面了了，只是还有一点点因为验收不合格发包方叫我们去重新修补，但我们认为按照合同发包方现应该要支付我们80%，剩余的20%我们该修的修。就因为发包方没给我们付这80%所以我们也没去修那一点点，等于现在我们是属于罢工的状态，然而发包方说我们不去修他们会安排别人去修，所产生的费用由我们来承担，我们就认为是发包方违约在先，不按合同履行义务，但发包方叫我们好好看合同说我们不懂，我们就感觉这里边是不是有什么套路，我们虽然认识字，但不是很了解合同里的含义，我们现在罢工，不知道我们做的对不对，发包方跟我们签的合同付款方式是这样的，付款方式： 本工程付款方式按照：每月实际工程量支付70%：工程完工后再付总工程款的10%:竣工验收合格再付15%：余款在质保期后一次性付清。如果按照这个付款方式，发包方现在是不是该支付我们80%,因为我们也没钱去找律师，也不想把事情恶化，只想拿钱，我们发表的这个是想问一下律师们，我们现在做的对不对，我们又该怎么做，按照合同我们现在该不该拿80%，希望律师们能给我们一个清晰的答案，教我们该怎么做，
2018-09-10 20:08:40
律师解答共有3条
-
工程款拖欠会带来较多的社会问题，具体表现在：一是农民工的工资拖欠，影响社会稳定。我国政府前几年在春节前都要帮农民工讨工钱，表面看是施工方拖欠，其实，更深层次的原因是业主方拖欠工程款。
业主拖欠施工单位的，施工单位就没钱付工资。所以每到年末，多数被拖欠的承包商感到年关难过，有时还会到银行贷款，支付民工工资，以缓解舆论压力。二是严重影响到企业的运作，破坏建筑行业的经济秩序。
垫资承包(我国虽明令禁止，但还是较多)，占用到企业大量的流动资金，以致周转不灵，员工工资拖欠，设备维修成问题，有的企业还因此而倒闭 -
1）互谅互让，建设方及时支付应付的工程款，施工方不追究建设方的违约责任，双方继续友好合作；
2）建设方对应付款列出付款计划并支付一定的违约金，双方继续履行合同；
3）双方签订补充协议，对一系列纠纷所涉问题予以重新确认，合同继续履行；
4）双方同意提前解除合同，并就解除合同所涉及的全部问题协商一致后签订解除合同的协议。 -
以各种理由拒不支付工程款的处理办法。
1、以发包方的甲方尚未支付为理由，拒不支付。
应对办法：将发包方的甲方列为被告(有依据)或第三人，在一个案件中处理。同时，法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后，发包方才支付给施工方支付工程款的约定也是不支持的。
当然需要有经验的律师整体把控，方能实现目的。
2、以质量或工期延误为由拒不支付。
应对办法：关于质量和工期延误问题，法律均有明确规定。例如：擅自使用不得就质量问题主张权利，未支付进度款工期顺延等。
施工方应当通过专业的律师区分质量或工期延误产生的原因，依法确定责任方，进而依法主张权利。不要聘请不专业的律师，让对方的拖欠工程款的借口“弄假成真”。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
