民法典法律知识

发包人未按照期限提供必需的勘察要承担什么责任

2021-01-21 14:17
找法网官方整理
导读:
发包人未按照期限提供必需的勘察对此要承担赔偿责任,赔偿范围造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用为限。更多关于发包人未按照期限提供必需的勘察要承担什么责任的相关知识,接下来找法网编辑就为您来解答这个疑惑。
发包人未按照期限提供必需的勘察要承担什么责任

  一、发包人未按照期限提供必需的勘察要承担什么责任

  发包人未按照期限提供必需的勘察对此要承担赔偿责任,赔偿范围造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用为限。

  法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零五条:因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

  二、发包人要承担哪些责任

  发包人雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。

  发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分,对这方面的争执做出裁决,对他们的工作进行协调,并承担管理和协调失误造成的损失。

  及时做出承包人履行合同所必需的决策,如下达指令,履行各种批准手续、做出认可、答复请示,完成各种检查和验收手续等。

  提供施工条件,如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。

  按合同规定及时支付工程款,及时接收已完工程等。

  按解析所说为发包人和工程师对各承包人和供应商的工作协调。

  三、发包人将工程发包给没有资质的承包人可能产生的责任有哪些

  在实际的工程发包过程中,发包人出于种种目的,经常将工程发包给没有资质的承包人。这里存在一定的风险,主要有三种:

  第一,承包人雇佣工人受伤,发包人需承担连带赔偿责任。

  《最高人民法院关于人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款规定“雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害,发包人、分包人知道或者应当知道接受发布或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的,应当与雇主承担连带赔偿责任。”

  第二,个人承包违法用工,发包人承担连带责任。

  劳动合同法第九十四条规定“个人承包经营违反劳动合同法招用劳动者,给劳动者造成损害的,发包的组织与个人承包经营者承担连带责任。”

  第三,承包人欠付工程款,对实际施工人承担直接赔偿责任。

  《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定“实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”

  现在我国建筑工程的要求逐渐严格,这也是符合市场发展趋势的。以上内容就是找法网编辑为你整理的关于发包人未按照期限提供必需的勘察要承担什么责任的相关知识,希望在工作和学习中能够帮助到您。如果您有其他问题感到疑惑,欢迎咨询找法网律师。

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
文章内容提及知识不够全面,如情况复杂请尽快咨询律师。
展开全文
相关知识推荐
加载中