装修延误工期怎么办

更新时间:2018-11-12 18:10
律师解答

  大家好,我是找法网特邀嘉宾律师:张丹中。

  大部分业主在装修时都会碰到装修公司延误工期的问题,造成工期延误的原因是多方面的,不管是合理范围内的,还是特殊情况造成的,大家都需要对工期延误有一个清楚的了解,既有助于自己维权,又能避免工期越拖越长。

  对于工期延误首先要判断是否在合理范围内。举个例子如果施工正好处于雨季,像油漆工、泥瓦工这些项目是无法正常展开的,建议业主与装修工人沟通好,在项目顺序上做一些合理的调整。

  有两种特殊情况的延误,大家需要注意一下。一种情况是装修材料不能及时到位,还有一种情况就是返工。

  为了避免这两种情况的发生,业主在和装修公司签订合同前一定要明确需要的材料品牌和类型,装修时最好有专业的监理,或者业主自己多抽时间去监工,以便能及时发现问题并处理。

  总结一下,遇到装修公司延误工期的情况,业主要先弄清楚原因,如果是人为原因造成的,在解决问题的同时要维护自己的权益。如果是因为施工质量不得不延误,千万不要强行压缩工期,所谓慢工出细活,毕竟今后住在房子里的人是你自己。

  以上是我对这个问题的回答,希望对您有所帮助,谢谢。

版权说明:找法网对视频享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
装修公司装修材料以次充好,拖延工期怎么办?
装修属于工程类,如果你认为延期是因承包人造成的,你可以依据合同约定向对方提出索赔或要求其承担违约责任。
装修公司延期交房一个半月,怎么办
装修解决纠纷按下述流程进行: 1、投诉; 2、调解部受理; 3、质检部根据合同及图纸进行现场核查; 4、调解部、质检部依核查结果进行调解。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
我们装修,装修公司延期了,怎么办
装修属于工程类,如果你认为延期是因承包人造成的,你可以依据合同约定向对方提出索赔或要求其承担违约责任。
装修公司延期,拖延工期怎么办
一般合同纠纷有约定从约定。 如果双方签订有装修合同,合同里对于工期有约定明确时间,对于拖延工期的情况处理也有约定责任承担,则按照该约定处理,比如装修公司承担违约
装修公司拖延工期怎么办?
您好,签订合同了吗,如何约定的
装修公司延误工期怎么维权
装修公司延误工期怎么维权
房屋装修法律知识
装修公司刻意拖延工期,该怎么办?
双方有签订装修合同吗?
装修公司耽误工期该怎么办
您好,协商不了可以根据合同向法院起诉。
你好 想商量一下,刚租的房子付了半年房租,想退房东不退怎么办?
可以起诉对方,按照合同内容维护自己合法权益,比如一方以租金为由要求退房,可要求对方继续履行合同。
开发商只给了三张收据,上面写着意向金 和未开业的房号超过100万,说有退房的直接揉进去。现在还没有退
因房屋买卖违约而产生的退房问题,如果买卖合同有约定的,按照约定来处理。如果没有约定的,可以向人民法院提起诉讼来解决相关问题。
主讲律师
顾笑清
顾笑清
上海-上海
擅长:婚姻家庭、合同纠纷、房产纠纷
996
已帮助
94
视频数
咨询我
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询