法律问答
关于顺延的工期如何认定
2020-08-02 12:07:49
律师解答共有1条
因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张可予支持。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
建筑工程施工合同如何认定无效
3765
蒋爱兵律师
北京德恒(南宁)律师事务所
强奸罪如何认定
01:31
2345
建筑工程工期如何顺延
工程结算纠纷
3051
入室盗窃如何认定
盗窃罪认定
合同工期与投标文件工期不一致怎么办?已经项目完工并结算完了
投标应注意以下问题: 1、投标书的写作 投标书的写作要求实事求是、具体清晰、准确准时。
人咨询过
继续咨询
杨帆律师
广东保信律师事务所
故意伤害罪是如何认定的
01:41
2345
超过工伤认定期限如何处理
工伤认定期限
当事人在竣工前对工程质量有争议后鉴定不合格的,可否顺延工期?
以房屋承包合同为例,房屋建筑承包合同范本 甲方: 乙方: 甲方在 建房屋一栋,
人咨询过
继续咨询
当事人在竣工前对工程质量有争议后鉴定合格的,可否顺延工期?
工程承包主要有三种类型: (1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑
人咨询过
继续咨询
发包人未按约定支付工程预付款,承包人可否停止施工并顺延工期?
首先要获知招标信息,然后找一家有相应资质的企业,商量用对方的资质,然后商量好管理费这家企业要收多少,
人咨询过
继续咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1555
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1150
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
800
我在驾校签了合同,但是合同没有给我
可以到劳动局去投诉
人咨询过
继续咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
700
我去学了一天不想学,我签了合同,还能退学费吗?
你好,根据你们的协议约定处理
判决抵押无效如何处理
抵押担保
490
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
560
您好想问一个合同的问题
在合同订立过程中,要约是希望与他人订立合同的意思表示,内容应具体确定,并表明经受要约人承诺即受该意思
我不想卖掉它。我已经说过了,还是不愿意给他500元。如果他没
没有定金合同的情况下可以起诉对方要求退款。需要可以帮你维权
预订照片已经全额支付了。我现在不想拍照
您好,可以起诉要求返还
加载中
同城律师
律师推荐
可能感兴趣
长阳律师
当阳市律师
五峰律师
兴山县律师
宜都市律师
远安县律师
枝江市律师
秭归县律师
西陵区律师
伍家岗区律师
点军区律师
猇亭区律师
夷陵区律师
武汉律师
襄阳律师
荆州律师
宜昌律师
恩施州律师
法律内容
北京律师
上海律师
广州律师
深圳律师
重庆律师
婚姻家庭
劳动纠纷
知识产权