法律问答
因发包方的原因导致工程延期
2021-09-22 14:15:23
律师解答共有3条
装修公司是否需要担责,应视具体情况认定。
1、如果工程延误是由业主单方造成,且经过装修公司采取补救措施依然未能解决的,那么此时装修公司不需要承担责任。例如装修
隐蔽工程
封闭前,需要业主及时验收而不按时验收的,且经装修公司催促后依然未按时验收,进而导致工期延误的,装修公司不承担责任。
2、如果工程延误主要是由业主单方造成,且装修公司放任其产生的,此时装修公司应该承担相应的责任
商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的,属于
不可抗力
因素。施工单位的可以将工程工期顺延。《民法总则》第一百八十条规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担
民事责任
。
法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况
工程延期的申请程序:
1、承包单位应在
合同
规定的有效期内以书面形式通知监理工程师,及向监理工程师提交详细的申述报告。
2、监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实,准确地确定出工程延期时间。
3、延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告等等
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
工程延期交付发包方如何索赔
建筑工程
492
官晟专职律师
上海申浩(成都)律师事务所
建设工程劳务分包合同纠纷怎么解决
02:43
2345
施工总承包可以分包吗
民法典
3058
发包方可以直接把工程款给分包方吗
建筑工程
2080
王晓旭律师
广东卓建律师事务所
工程分包合同的效力
01:02
2345
工程总承包可以分包吗
建筑工程
934
工程延期申请须经发包方同意吗
工程延期按如下程序申请: 1、承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师,及向监理工程师
人咨询过
继续咨询
建筑工程中的发包方和承包方
建筑工程的承包是指发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承
人咨询过
继续咨询
由于承包人原因造成工程拖期
你好:可以起诉解决看证据了
人咨询过
继续咨询
发包人原因导致工程无法按期完工 工期之后承包人可以解除合同吗
可以解除工程合同的情形有:承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;承包人在合同约定的期限内
人咨询过
继续咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
2885
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
2050
如何在金盟宝签订合同后取消分期付款?
分期付款合同的解除条件有:1、当事人协商一致解除合同;2、出现法定的解除事由;3、出现当事人约定的合
人咨询过
继续咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
1455
正泰光伏发电屋顶免费安装,要立合同
顶楼光伏发电应在供电营业厅申请办理。所需材料如下:1、经办人身份证原件、复印件和法定代表人身份证原件
人咨询过
继续咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
1330
在化妆学校交了学费,签了合同,学费还能退吗?
可以协商解决,协商不成,根据协议的约定处理
判决抵押无效如何处理
抵押担保
1115
转让还需要1.5万的茶费才能和接我店的人签订租赁合同。有没有
依据合同约定处理
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
1065
没有签合同,有什么隐患吗?
您好,建议谨慎处理
加载中
可能感兴趣
律师推荐
同城律师
专业律师
知识产权
北京律师
上海律师
知识内容
法律知识
列表内容
法律列表
法律资讯
法律内容
三门峡律师
三门峡找律师
三门峡律师
三门峡合同纠纷律师
三门峡合同违约纠纷律师
三门峡合同审查律师
三门峡借款合同律师
三门峡买卖合同律师
三门峡租赁合同律师
三门峡律师
灵宝市律师
卢氏县律师
陕州区律师
义马市律师
渑池县律师
湖滨区律师
三门峡房产纠纷律师
三门峡公司法律师
三门峡合同纠纷律师
三门峡婚姻家庭律师
三门峡交通事故律师
三门峡劳动纠纷律师
三门峡刑事辩护律师
三门峡债务债权律师