法律问答
由于建设单位原因项目停工,专业分包单位现场剩余很多材料如何向总包单位索赔?有相关的法律条款规定吗?
拖欠工程款
2022-11-16 07:04:22
律师解答共有3条
工地停工后进行索赔的期限由双方的
合同
约定。若是没有约定的,双方是可以签订补充协议的,若是不能达成补充协议,那么承包人可以自停工之日起向发包人提出索赔要求。法律依据:《
中华人民共和国民法典
》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
工程停工索赔应向工程师发出意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,发包人审批工程师的索赔处理证明,承包人作出是否接受最终索赔的决定。法律依据:《
民法典
》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等
违约责任
。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
工程停工,费用可以索赔。如果双方在工程合同中约定了停工索赔期限,则按照约定索赔。如果双方没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。
法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
建设单位对分包商有否决权的吗
建筑工程
215
建设单位对分包商有否决权吗?
建筑工程
481
建设工程总包与分包合同的法律规定
建筑工程合同
47176
建设工程总包与分包合同的法律规定
建设工程合同解读
34964
建设工程总包与分包合同的法律规定
建设工程合同解读
10861
建设工程总包与分包合同的法律规定
分包
19009
分包合同中规定分包商的索赔由总承包商办理,其效力如何?
违约索赔
13339
加载中
可能感兴趣
律师推荐
同城律师
专业律师
知识产权
北京律师
上海律师
知识内容
法律知识
列表内容
法律列表
法律资讯
法律内容
苏州律师
苏州找律师
苏州建筑工程律师
苏州拖欠工程款律师
常熟市律师
昆山市律师
太仓市律师
吴江区律师
张家港市律师
姑苏区律师
虎丘区律师
吴中区律师
相城区律师
工业园区律师
苏州婚姻家庭律师
宿州刑事辩护律师
宿州婚姻家庭律师
苏州刑事辩护律师
苏州交通事故律师
苏州房产纠纷律师
宿州劳动纠纷律师
苏州合同纠纷律师
宿州公司法律师
苏州劳动纠纷律师
苏州公司法律师
宿州交通事故律师