外包装修前和公司选好了瓷砖，施工时被告知断货了，要求更换瓷砖，可以追偿损失吗
装修纠纷
2022-12-04 17:14:09
律师解答共有3条
-
以下情形承包商可以得到利润索赔：
（1）合同文件的缺陷引起的索赔；
（2）业主违约引起的索赔；
（3）施工现场条件的变化引起的索赔；
（4）工程变更引起的索赔；
（5）工程师指令引起的索赔；
（6）特殊风险引起的索赔；
（7）其他承包商干扰引起的索赔；
（8）其他第三方原因引起的索赔。法律依据：《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 -
工程质量赔偿以工程质量问题造成的实际损失为标准，包括修复费用、返工费用、改建费用等等，工程质量赔偿的具体赔偿数额需要由专业的评估鉴定机构进行鉴定评估。法律依据：《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
《建筑法》第六十三条
任何单位和个人对建筑工程的质量事故、质量缺陷都有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。 -
发现装修公司转包，权利人可要求承包单位改正或向建设单位报告，要求其改正；若拒不改正，应当报请建设行政主管部门予以查处。承包单位对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
法律依据：《中华人民共和国建筑法》第六十七条
承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
