法律问答

农村自建房！合同上没有定工期！施工队拖工！怎么办

拖欠工程款

2022-12-13 11:34:11

* 遭遇法律难题？点击快速获取解决方案

咨询

律师解答共有3条

建设工程施工合同工期顺延的情形有：指令错误；未按合同时间提供图纸；延期开工或暂停施工；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化；对工程质量的检验影响施工正常进行；没有按照合同时间支付工程预付款和进度款；供应的材料设备不合格。法律依据：《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
（一）》第十条
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

找法网咨询顾问

2022.12.13 11:32:17 解答

 咨询我
工程合同工期顺延的情形有：
1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备；
2、发包人没有及时向承包人提供施工资金；
3、发包人突然变更施工计划。法律依据：《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

建筑工程律师团队

推荐

2022.12.13 11:33:12 解答

 咨询我
施工合同没写工期仍然有效，当事人可以拟定补充协议约定工期。合同只有存在法定无效情形才会无效。合同无效的情形分别有：内容违反法律、行政法规的强制性规定；内容违背公序良俗；无民事行为能力人订立的合同等情形。
法律依据：《民法典》第四百七十条
合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：
（一）当事人的姓名或者名称和住所；
（二）标的；
（三）数量；
（四）质量；
（五）价款或者报酬；
（六）履行期限、地点和方式；
（七）违约责任；
（八）解决争议的方法。
当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

平台法律顾问团队

官方

2022.12.13 11:34:11 解答

 咨询我
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

平台律师团

官方

响应时间平均2分钟内

 咨询我