我们在煤矿工作，因为煤矿的原因，让我们不能上班，我们在煤矿上耽误了10多天，这是不是误工费
讨薪
2023-05-24 08:04:06
律师解答共有3条
-
法律分析：工期延误对合同双方都会造成一定的损失，雇主因工程不能及时交付使用、投入生产，不能按计划实现投资目的，失去盈利的机会包商则因工期延误增加管理成本及其他费用支出。如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合同规定和具体情况提出工期索赔，并进行因工期延长而造成费用损失的索赔。
法律依据：《中华人民共和国民法典》 第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 -
如果已经社保行政部门认定为工伤，有停工留薪期，停工留薪期内由用人单位照常发放工资，没有误工费。
如果没有走工伤程序，可以向公司追索误工费，公司也应给予误工费的赔偿。
-
工期拖延索赔事项如下：
1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资；工人低生产效率的损失；膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失；
2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等；
3、机械费损失。
由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用；
4、工地管理费。
5、物价上涨的差生的差价费用。
工期索赔注意事项：
1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔；
2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现；
3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分；
4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第五百七十七条
【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
