我想问一下工程方面的事情
招标投标
2023-06-01 10:28:08
律师解答共有3条
-
因施工方原因造成项目工程质量问题，施工方要负责，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建，如果因此逾期交付的，施工方应当承担违约责任。法律依据：《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 -
1、建设工程设计应当符合国家经济、社会发展规划、城乡规划和产业政策的要求；
2、符合资源综合利用、节约能源和环境保护的要求；符合强制性工程建设技术标准的要求；
3、公共建筑和住宅建筑符合美观、实用和协调的基本要求；
4、注意采用新技术、新工艺、新材料和新设备；重视技术和经济相结合。
法律依据：
《工程技术人员职务试行条例》第二条
工程技术职务（简称技术职务）是为生产建设、勘察设计、科学研究、技术开发和技术管理等工作岗位的工程技术人员设置的技术职务。
第四条
聘任或任命技术职务的主要依据是：担任技术职务的工程技术人员，必须具备履行相应职责的实际工作能力和相应的业务知识与技术水平。并应具备相应的理工学科的学历和从事技术工作的资历。 -
向甲方讨要工程款的方法如下：首先可以进行催告，甲方逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与甲方协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。法律依据：《民法典》第八百零七条
发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
相关知识推荐
加载中