法律问答
装修公司一直拖延工期,已经延期三个月了,目前电话不接信息不回
装修纠纷
2023-08-09 00:38:11
律师解答共有3条
装修公司拖延工期可以要求公司承担
违约责任
。如果双方能协商赔偿,就自愿协商。协商不成的,可以向人民法院进行起诉,也可以到
仲裁
机构申请仲裁。如果在签订
合同
时未确认延误工期的责任,且双方无法妥协,还可以向消费者协会或装饰行业协会进行投诉。
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的 ,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
法律依据:《
中华人民共和国民法典
》
第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
装修公司恶意拖延工期的,如果合同约定了履行期限,超出履行期限的,可以以装修公司违约为由要求其承担违约责任;合同没有约定的,可以要求其遵守诚实信用原则,认真履行同,或者收集其拖延工期的
证据
,向法院起诉。
根据2021年实施的《
民法典
》第五百八十二条规定,履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。
对违约责任没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
法律依据:《民法典》第五百八十二条
履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
工期顺延一般包括下列情况:
1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;
2、发包人没有及时向承包人提供施工资金;
3、发包人突然变更施工计划等各种情形。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
装修公司拖延工期已经两个月了怎么办
合同纠纷
670
装修公司合同样本
合同范本
324
曹成律师
广东深湾律师事务所
装修公司拖延工期怎么办
01:13
2345
公司经常拖欠工资不准时发放怎么维权
1190
托欠员工工资长达三个多月不给的如何处理
劳动合同纠纷
140
装修推迟了三个月,现在不接电话,微信也不回,不知该怎么办!
你好,及时报警处理
人咨询过
继续咨询
装修公司和中介合作协议书范本
装修
324
公司不注销3年后会怎样
企业法律顾问
2633
装修推迟了三个月,现在打电话不接,微信也不回,不知怎么办!
延迟交付问题业主维权: 1、协商。双方依靠自身力量,相互妥协和让步,解决纠纷。该方法快捷简便、心平气
人咨询过
继续咨询
涂料公司与装修公司的合作协议范本最新
合作协议
324
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
2545
装修公司延期装修,负责人微信不回,打电话不接。这种情况应该怎
装修公司拖延两个月的工期当事人可以催告其在合理期限内履行其义务;如果装修公司逾期不履行,构成违约的,
人咨询过
继续咨询
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1860
装修公司拿了钱,拖拖拉拉,过了合同期,到现在都不给装门,打电
你好!如有证据可以考虑起诉解决
人咨询过
继续咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
1320
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
1200
判决抵押无效如何处理
抵押担保
995
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
935
加载中
可能感兴趣
律师推荐
同城律师
专业律师
知识产权
北京律师
上海律师
知识内容
法律知识
列表内容
法律列表
法律资讯
法律内容
武汉律师
武汉找律师
江岸区律师
江岸区找律师
武汉房产纠纷律师
武汉装修纠纷律师
江岸区律师
江汉区律师
硚口区律师
汉阳区律师
武昌区律师
青山区律师
洪山区律师
东西湖区律师
汉南区律师
蔡甸区律师
江夏区律师
黄陂区律师
新洲区律师
武汉房产纠纷律师
武汉公司法律师
武汉合同纠纷律师
武汉婚姻家庭律师
武汉交通事故律师
武汉劳动纠纷律师
武汉刑事辩护律师
武汉债务债权律师