法律问答
甲乙方施工
合同
,因甲方资金问题无法给乙方提供材料,造成乙方停工,甲方合同付款达不到乙方要求,经调解,甲方法人代表签字按章付到乙方工程款的%70,在甲方指定时间内未付到乙方的%70。原合同与法人代表签字那个有效
2019-11-29 19:31:46
律师解答共有1条
第十条 工程设计变更价款调整
(一)施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件,进行变更施工,其中,政府投资项目重大变更,需按基本建设程序报批后方可施工。
(二)在工程设计变更确定后14日内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:
1.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
2.合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
3.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人或发包人提出适当的变更价格,经对方确认后执行。如双方不能达成一致的,双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
(三)工程设计变更确定后14日内,如承包人未提出变更工程价款报告,则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
合同是甲方还是乙方拟
9471
甲方欠甲方一方和乙方一再敦促不要回来,甲方和乙方一起吓了一跳
1、欠钱属于民事案件,警方不应当介入拘留; 2、如果是败诉之后未能及时履行法院的生效法律文书,则法
人咨询过
继续咨询
李长春合伙人律师
广东熊何律师事务所
合同违约责任的形式有哪些
01:56
2345
房屋租赁合同违约责任
6218
材料采购合同的主要条款
1555
我给乙方干活,乙方和甲方签了合同,乙方现在没钱给我人工工资,
工程合同付款: 1、总承包方向分包方支付本合同总价款的30%; 2、在完成分包工程总量的
人咨询过
继续咨询
杨小勇律师
天津立人律师事务所
如何审理建设工程施工合同纠纷
01:24
2345
合同违约责任条款怎么约定?
违约责任条款
甲方在材料耽误乙方施工造成人工费用提高,甲方无辜让乙方停工,
劳动者和用人单位建立劳动关系,劳动者违反公司规定被停工是没有工资的, 因劳动者本人原因给用人单位造成
人咨询过
继续咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
780
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
515
合同撕碎后粘上法律支持吗
合同撕碎后粘上的,只要不存在法定无效事由则依然是有效的。依法成立的合同,对各方当事人具有法律约束力,
人咨询过
继续咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
330
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
290
驾校合同写的,不退学费合法吗?
你好,建议协商处理
判决抵押无效如何处理
抵押担保
205
驾校合同写,不退学费合法吗?
你好,建议与驾校沟通解决
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
240
在合同内容约定不明确时,双方应如何处理?
合同约定不明确时可以采取下列办法进行处理: 1、双方可以达成补充协议予以确定; 2、不能达成补充协议
合同纠纷法院受理多久结案,法律依据是什么
法律分析:合同纠纷法院一般多久判决下来,根据我国民事诉讼法中的规定,人民法院适用普通程序审理的案件,
加载中
同城律师
律师推荐
可能感兴趣
鄱阳县律师
德兴市律师
广丰区律师
横峰县律师
铅山县律师
广信区律师
万年县律师
余干县律师
玉山县律师
弋阳县律师
婺源县律师
信州区律师
南昌律师
九江律师
赣州律师
上饶律师
抚州律师
法律内容
北京律师
上海律师
广州律师
深圳律师
重庆律师
婚姻家庭
劳动纠纷
知识产权