工程延期补充协议怎么写

　　现实中由于一些客观的原因是可能导致工程延期的，如果工程延期是有必要写一份工程延期的补充协议的，很多人还不会写，不要着急。那么，工程延期补充协议怎么写呢？下面将由找法网小编为您详细介绍相关内容，希望对您有所帮助。

　　一、工程延期补充协议怎么写？

　　工程延期补充协议

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲乙双方于____年____月____日签订了一份金额为__________元，编号为__________的服务合同（以下简称原合同）。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：

　　1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务（服务时间从____年____月____日至____年____月____日）更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务（服务时间分为两段从____年____月____日至____年____月____日，以及从____年____月____日至____年____月____日）。

　　2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

　　3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

　　4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　日期：__________

　　二、发生工期延误如何处理？

　　当发生工期可以顺延的情况时，应按以下做法予以确认。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。

　　当然，工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误，由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期，作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理。

　　三、施工合同中工期延误赔偿金一天是多少？

　　根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013（09）》的相关规定，合同工程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

　　以上就是找法网小编为您整理的“工程延期补充协议怎么写”的相关内容，我们可以知道，工程延期协议是依附于工程协议存在的，内容是比较简单的，主要对工程延期的事项进行约定。若您还遇到其它问题，欢迎上找法网的法律平台，咨询专业的律师。