民法典法律知识

家庭装修合同范本

2022-05-09 15:07
找法网官方整理
导读:
家庭装修合同必须载明委托方和承包方的基本信息,明确装修工程的要求和质量标准,写明需要装修的房屋地址,并且需要附加房屋平面设计图。在家庭装修的过程中需要注意是不可以毁损房屋承重墙的,违反规定砸掉承重墙造成严重后果的需要承担刑事责任。
家庭装修合同范本

一、家庭装修合同范本

委托方(甲方)

承接方(乙方)

工程项目:

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

第一条:工程概况

工程地址:___________________________________

居室规格:

总计:施工面积____________平方米。

施工内容:详见本合同附件()《家庭装潢施工内容单》和施工图。

工程开工日期:__________________

工程竣工日期:__________________

工程总天数:________

第二条:工程价款

工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件()《家庭装潢工程材料预算表》。

第三条:质量要求

工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件()《家庭装潢工程材料决算清单》。

工程验收标准,双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。

施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

第四条:付款方式

合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)

甲方付清工程价款,,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,

甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

第五条:违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第六条:合同的变更和终止

合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第七条:合同生效

本合同由双方盖章,签字后生效。

本合同一式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

甲方(业主)(签章)乙方:(签章)

电话:电话:

签约日期:


  二、房屋装修合同付款方式

  根据《民法典》的相关规定,付款方式作为合同重要的组成部分,应由合同双方协商确定。因此《商品房买卖合同》对付款方式列举了几种付款方式,供当事人在订立合同时选择适用:

  (一)一次性付款。此种付款方式简单、明确,受到的外力影响因素较少,手续相对单一。即预定买受人在约定的时间一次履行付款义务,开发商将住宅交付购房人,合同即履行完毕。此种方式适合有较好经济能力的购房人,同时也是开发企业希望使用的;

  (二)分期付款。此种付款方式约定购房人与房地产开发商协商,将购房款分若干次付清;

  (三)其他方式。在实际销售工作中,主要包括银行按揭贷款和住房公积金贷款两种。

  银行按揭贷款是指购房人为支付购房款而向银行申请贷款,并在约定期限内分期、分批向银行偿还贷款本息,开发商提供担保的付款方式;

  住房公积金贷款是指购房人为支付购房款而向住房公积金管理中心申请贷款,并在约定期限内分期、分批偿还贷款本息,开发商不提供担保的付款方式;

  (四)特殊的付款方式,主要包括采用其他债务抵消,易货交易等。

  三、装修贷款如何申请

  如果有住房公积金可以申请公积金贷款。借款人申请贷款时,应准备以下资料:

  (一)借款人及配偶身份证明(身份证、户口簿、结婚证或离婚证、法院判决书、裁定书,单位出具的未婚或离婚未再婚证明等);

  (二)稳定的经济收入证明材料(单位工资收入证明等);

  (三)缴存住房公积金的证明;

  (四)与售房单位签订的购房合同、协议(自建住房的需要提供土地、规划部门的批件);

  (五)本人及配偶共同填写好的借款申请审批表;

  (六)要有不低于总房价20%的房款(首付款)收据(购买私产房,建造、大修自住住房需出具不低于总房款30%的自筹资金证明);

  (七)借款人出具的质押权利清单、权属证明文件(或保证人出具的同意提供担保的书面承诺)。

以上是找法网小编整理的家庭装修合同装修范本。装修合同要清晰的界定合同双方的权利义务,就合同的主要条款达成合意,以此能够一定程度的防范日后的合同风险。希望以上内容能对您有所帮助,若您还有什么法律疑问,建议咨询找法网的专业律师。

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
文章内容提及知识不够全面,如情况复杂请尽快咨询律师。
展开全文
相关知识推荐
加载中