法律问答
增加工程量是否可以延期
2023-02-16 15:34:28
律师解答共有4条
协商解决,否则按
合同
约定处理
可以要求据实结算的
你好,根据施工合同约定处理
工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间:
1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;
2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;
3、异常恶劣的气候条件。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
工程量减少可以索赔吗
建筑工程
655
林俊律师
北京市盈科(深圳)律师事务所
开发商延期交房违约金怎么计算
00:59
2345
建设施工合同是否可以分包
民法典
1095
建设施工合同调差有约定是否按约定
民法典
808
工程量工程量增加法律依据
根据实际合同约定的办理!
人咨询过
继续咨询
曹成律师
广东深湾律师事务所
延期交房可以解除合同吗
01:04
2345
贷款合同延期抵押权是否延期
民法典
1043
包干价合同如果工程量增加
包干价就是将一个单位工程按照定额以及各种费用一次性包定,中间不再增加费用的承包方式。 当然,建筑面积
人咨询过
继续咨询
包干价合同 工程量增加
包干价就是将一个单位工程按照定额以及各种费用一次性包定,中间不再增加费用的承包方式。 当然,建筑面积
人咨询过
继续咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
785
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
520
我报名一家驾校,第一没有给我合同,第二现在我现在考不了,想退
在驾校报名后可以退款,但是可能不会全退。法律上对具体的退款金额没有明确的约定,主要依据当时双方当时
人咨询过
继续咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
335
我想商量一下,当微信聊天记录与合同不一致时,我先签了合同,聊
建议留存相关证据,协商好后再解决
人咨询过
继续咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
295
合同方和收款方不一致怎么办
你好,依据合同约定解决
判决抵押无效如何处理
抵押担保
215
钱交了没签合同钱可以退吗
当事人交钱没签合同的,一般不可以退款。法律规定,采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前一方已经履
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
240
付了服装费,服装费能退还吗?
你好根据具体情况和双方的合同约定建议协商解决
加载中
同城律师
律师推荐
可能感兴趣
黔南律师
都匀市律师
长顺县律师
独山县律师
福泉市律师
贵定县律师
惠水县律师
荔波县律师
龙里县律师
罗甸县律师
平塘县律师
三都律师
瓮安县律师
贵阳律师
遵义律师
毕节律师
黔西南律师
法律内容
北京律师
上海律师
广州律师
深圳律师
重庆律师
婚姻家庭
劳动纠纷
知识产权