李**与梁革命、淮北市**有限公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告李**与被告梁革命、淮北市**有限公司（以下简称淮**公司）、砀山县**有限公司（以下简称砀**公司）、如皋市**有限公司（以下简称如**司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员刘**适用简易程序。诉讼过程中，李**书面申请撤回对如**司的起诉，本院已准许（已另制作裁定）。本院于2015年10月30日公开开庭进行了审理，原告李**及其委托代理人许**、被告梁革命、淮**公司的法定代表人戴**、砀**公司的委托代理人韩*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

李**诉称：砀**公司开发“砀山县金马龙园”小区工程，并将该工程发包给如皋公司，该公司将该工程转包给淮**公司；淮北市**有限公司承建该工程后，于2014年6月27日又将该小区工程中的42号和43号楼及门面房清包工给梁**施工；梁**施工过程中，于2014年7月20日与李**达成协议，将42、43号楼的外架工程承包给李**，后于2015年2月26日补签了脚手架工程承包合同，并约定了价格及付款方式等权利义务。现由于上列被告之间因工程款产生纠纷，造成工程停工，李**的脚手架无法拆除。实际施工过程中给付李**工程款160000元。现因被告自己的原因导致工程停工，梁**、淮**公司应按照合同的约定向李**支付外架工程款和超期费用，淮**公司、砀**公司应在未偿付的工程款范围内向李**支付外架工程款。现提起诉讼，请求判令上列被告支付李**外架工程款587733元及外架超期费用（外架超期费用从2015年4月21日起至外架拆除日止，按每月40000元计算），并承担本案诉讼费用。

被告辩称

梁**辩称：原来定的8个月的合同，中间因为淮**公司的老板李**及项目负责人让停工，后来一直都没有干，到现在才准备开始去干。我们合同期满后续3个月，超期的费用我不负责，由淮**公司负责。欠的总工程款应该是580000多元，但是超期的我不负责。

淮**公司辩称：李**陈述的情况基本属实，工程款没有全部支付，是因为发包方没有全部支付工程款。淮**公司同意部分支付，待结算之后再结清。

砀**公司辩称：砀**公司将涉案工程是总包给如**司的，对于如**司另将该工程转包给他人施工，砀**公司并不知情，转包过程也没有经过砀**公司同意，在与如**司合同履行过程中，砀**公司已经按照合同约定和施工进度支付了相应的工程价款，砀**公司不应承担任何法律责任，请法院驳回李**对砀**公司的诉讼。

本院查明

经审理，本院查明如下案件事实：

涉案“砀山金马龙园”工程由砀**公司发包给如**司承建，如**司承包后将涉案工程（砀山金马龙园二期42、43楼4-1门面房面积共计13140.6平方米）转包给了淮**公司，淮**公司承包后再次将上述工程以“土建大清包”的方式转包给了梁**，由梁**实际施工建设。

梁**承包后，于2014年7月20日与李**达成协议，将涉案工程中的42、43号楼及门面房的外架工程承包给了李**，双方于2015年2月26日补签了《脚手架工程承包合同》，约定：承包形式为包工包料、合同工期自2014年7月20日至2015年4月20日；建筑面积暂按13000平方米计算，结合实际平方计算每平方米55元；主体封顶付工程进度款的75％，以后按每月进度款的75％支付，脚手架拆除后工程款全部付清；（甲方）梁**按合同约定按时支付给（乙方）李**工程款，不得拖欠；（第九条约定）如超期部分，按每个月40000元计算补偿，外架的修改、维修、搭设与承包方无关，外架要保证能正常施工；（第十条约定）本工程工程款约13000平方55元／平方﹦715000元＋木工多用的钢管25000元，共计740000元，已支付工程款160000元，还剩余约580000元，直接由大包方领取。

上述协议达成后，李**即按照约定进行了施工。工程实际施工过程中，李**已按照约定搭设了上述工程所需用的脚手架，涉案工程的主体工程已基本完工，后因故工程停工，现涉案工程的脚手架依然处于完全的搭设状态。施工过程中，梁**合计支付给李**工程款160000元。李**要求梁**按照合同约定的面积及单价结算工程款以及支付超期使用费用。但梁**不同意，认为工程没有最后完工，工程量没有据实结算，仅认可已经实际施工的面积为12960平方米。双方因此发生纠纷，诉至本院。

另查明，梁**无涉案工程相应的建筑资质；李**无本案脚手架搭设相应的施工资质；砀**公司将涉案工程款部分支付给了淮**公司，淮**公司留取部分后仅向梁**支付部分款项，梁**再次留取部分后向李**支付了部分款项（即：160000元）。

本院认为

本院认为：涉案梁**与李**签订的脚手架工程承包合同，因违反法律的规定无效。但李**实际进行了施工，其工程价款应参照双方约定支付。本案中，因涉案工程的合同期限已经届满，涉案工程依然没有实际竣工，涉案脚手架仍需继续使用，梁**应当参照其约定向李**支付相应的（已经发生的）工程价款，工程建筑面积以双方的约定130000平方米计算为宜，对于超期使用费用应参照双方的约定处理。因此，涉案工程款应为13000平方55元／平方﹦715000元，加上双方约定的木工多用的钢管25000元，合计740000元，扣除梁**已经支付的160000元，余下580000元；超期使用脚手架的补偿款为（自2015年4月21日至开庭审理前＜暂计算至2015年10月21日，之后的费用待实际发生另**＞）6个月40000元／月﹦240000元。李**的其他请求，无事实和法律依据，本院不予支持；梁**的前述不同意支付超期使用费的抗辩意见，无事实依据，本院不予采纳。淮**公司虽与李**之间没有合同关系，但因其同意对涉案所欠李**的工程款进行部分支付，故淮**公司在领取的尚未支付给梁**的工程款范围内对前述所欠李**的工程款负给付义务；砀**公司作为涉案工程的发包方，应在欠付的应付的工程款数额内向李**承担给付义务。梁**、砀**公司的前述不同意支付涉案工程款的抗辩意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《最**法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：

裁判结果

一、梁**于本判决生效后十日内一次性给付李**工程款820000元，砀山县**有限公司在尚未给付的工程款范围内对前述款项承担给付义务，淮北市**有限公司在尚未支付的工程款范围内对前述款项承担给付义务；

二、驳回李**的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费9677元，因适用简易程序，减半收取4838元，由梁**负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省**民法院。

裁判日期

二〇一五年十一月二十日