普*太阳能（杭**限公司与江苏**有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书

审理经过

上诉人江苏**有限公司（以下简称江**司）与被上诉人普*太阳能（杭**限公司（以下简称普*公司）因建设工程施工合同纠纷一案，不服杭州市滨江区人民法院（2014）杭**初字第396号民事判决，向本院提起上诉。本院于2014年10月22日受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院审理认定：2013年9月25日，普**司为甲方，江**司为乙方签订《百事德新能源新疆阿图什一期20MWP光伏并网发电项目土建施工部分——灌注桩施工合同》，合同约定甲方交由乙方负责该项目土建部分20MWP支架灌注桩（28560个）的安装，合同约定承包方式为总价包干，核增工程量须由甲方签字确认；单价220元／个（每个桩的要求：桩径275mm，要求伸入卵石层不小于0.3米）；施工工期为按甲方要求做好前期人员、工具、设备进场准备，保证2013年11月25日安装完成并通过甲方验收（若非乙方原因发生工期损失则相应顺延）；违约责任为若乙方延迟完工，则每延期一日，应按未交付产品总值的千分之三向甲方支付违约金，逾期超过5日的，甲方有权解除合同，自行聘请第三方进行施工，相关费用由乙方承担，乙方退还已收取甲方所有款项，同时按工程总造价的20%向甲方支付违约金；败诉一方承担诉讼费用及另一方的合理律师费、为诉讼支出的调查取证费用及其它必要费用。合同还约定了付款方式、施工验收等条款。2013年9月26日，普**司向江**司支付628320元。江**司进场施工的时间为2013年9月底10月初，进场施工的打桩机桩径为300mm。2013年9月28日拿到电子版施工图（施工蓝图），2013年10月2日进场施工，蓝图后于十月下旬拿到，施工可以进行未出现影响。

2013年10月23日，双方当事人进行核对地脚螺栓、螺帽M16数量，确认价款为437100元，已支付80000元，尚未支付357100元。

2013年10月25日，普**司委托浙江**师事务所（以下简称君安世纪所）何彬向江**司发出律师函，律师函称截至2013年10月25日，江**司已完成钻孔数量仅为4500个，完成浇筑孔数量为640个，未完成钻孔项目工程量为24060个，未完成浇筑孔数量为27920个。并催告江**司必须在2013年11月30日完成全部工程量并通过普**司验收；如超过上述期限则普**司将按照合同第七条约定条款自动解除与江**司的合同，普**司将不再发解除合同通知书，该通知视为解除合同通知。普**司于2013年11月11日向杜**支付400000元，于2013年12月4日支付500000元，2013年12月12日向杜**支付541300元，以上合计1441300元。

原审法院另查明：2014年2月19日，普**司与君安世纪所签订《法律服务委托合同》，并支付律师费92398元。

普**司于2014年3月28日提起本案诉讼，诉请判令：1、确认双方当事人签订的《百事德新能源新疆阿图什一期20MWP光伏并网发电项目土建施工部分——灌注桩施工合同》于2013年11月30日解除；2、江**司立即退还预付工程款628320元；3、江**司承担违约金1256640元，赔偿普**司律师代理费损失92398元；4、本案诉讼费用由江**司承担。

一审法院认为

原审法院审理认为：根据双方当事人签订的灌注桩施工合同关于工期的约定，江**司应当于2013年11月25日安装完成并通过普**司验收（若非江**司原因发生工期损失则相应顺延）。普**司主张江**司未能在上述期间内完成施工，也未在其给定的宽限期内完成，因此，普**司根据合同约定要求解除合同。江**司抗辩称，由于普**司未办理施工许可证，未及时提供设计施工图，未进行场地平整，改变灌注桩的桩径，施工现场地质状况差等影响施工进度，相应工期应当顺延。原审法院认为，根据证人的证言，江**司进场施工的时间为2013年9月底10月初或者2013年10月2日，江**司未提供证据证实因普**司未办理施工许可证导致被相关主管行政部门责令停止施工的情况存在；电子版施工图（施工蓝图）的迟延交付，对于江**司的实际施工过程未出现影响；如果存在场地平整、地质状况等因素影响工期的，江**司应在施工过程中签发工程施工联系单，要求普**司予以纠正，现江**司未能提供相关证据予以证实，而证人证实施工难度属于正常范围，未出现严重影响工期的情形；因江**司进场施工的打桩机桩径为300mm，改变桩径的原因在于江**司，并非应普**司要求。因此，原审法院对于江**司的上述抗辩意见不予采纳。江**司在无顺延工期的情况下，未能按照合同约定的工期完成施工，且在普**司给定的宽限期内仍未能完成施工，普**司依据合同约定行使合同解除权，符合法律规定，原审法院予以确认。

依据合同约定，若江**司延迟完工，逾期超过5日的，普**司有权解除合同，江**司退还已收取普**司所有款项，同时按工程总造价的20%向普**司支付违约金。因此，合同解除后，江**司应当立即返还普**司预付的工程款628320元，但是，鉴于本案系建设工程施工合同纠纷，江**司已经完成部分工程的施工，普**司应当据实支付相应的工程价款，江**司应当另案诉讼。普**司请求江**司按照工程总造价20%支付违约金，即1256640元，符合合同约定，未超出合理范围，原审法院予以支持。同时，根据合同约定，由败诉一方承担另一方的合理律师费，原审法院认为，上述约定不明确，普**司可待本案裁判生效后另行处理，普**司请求江**司支付律师费92398元，本案中不宜处理。普**司超出原审法院确认部分的诉讼请求，原审法院依法予以驳回。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第九十六条、第九十七条、第一百一十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，于2014年7月25日判决：一、确认普**司与江**司签订的《灌注桩施工合同》于2013年10月30日解除；二、江**司于判决生效之日起十五日内返还普**司预付工程款628320元；三、江**司于判决生效之日起十五日内支付普**司违约金1256640元；四、驳回普**司本案其它诉讼请求；如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；案件受理费22596元，减半收取11298元，财产保全费5000元，合计16298元，由江**司负担。普**司于判决书生效之日起十五日内来原审法院退费；江**司于判决书生效之日起十五日内，向原审法院交纳应负担的诉讼费。

上诉人诉称

宣判后，江**司不服，向本院提起上诉称：1、原审法院举证责任分配不当，证据认定错误，案件事实不清，应当予以撤销。2、原审判决置本案事实与证据于不顾，将工期延误的责任归咎于上诉人，否定上诉人工期顺延的理由，是错误的。3、原审判决以上诉人未在宽限期内完成施工为由确认合同解除，但其忽略了发函前被上诉人已经不让上诉人继续施工并接管施工队伍的事实。4、双方间的施工合同事实未解除，且已完成了全部施工。5、原审法院支持被上诉人返还预付款、承担违约金的诉讼请求，没有事实和法律依据，应予纠正。请求撤销原判，改判驳回被上诉人的诉讼请求，诉讼费由被上诉人负担。

被上诉人辩称

普**司答辩称：上诉人在一审中承认其委托苏*组建施工队进行施工，苏*是广**司的副总经理，其在一审庭审中证明他在2013年9月28日就已拿到了全部的垫资款、施工图，涉案工程在2013年10月2日正式开工。2013年9月28日当晚交付了整套电子数据光盘，并委托苏*代为在当地找打桩、放样的人，这说明至少在2013年9月28日前被上诉人已将全套的施工图交付给了上诉人。苏*的行为在涉案工程中代表了上诉人公司。本案发生的根本原因在上诉人让自然人挂靠其公司承接工程，挂靠人承接工程后又将工程转包给第三方施工，在第三方施工后挂靠人又不及时向其支付工程款，导致农民工闹事而产生的。上诉人实际将整个工程转包给了广**司，并在2013年10月28日将全部工程图纸资料交付给了苏*，涉案工程的全部工程量也实际由广**司施工完成。业主是否办理了施工许可证与本案的工程不存在关联性。上诉人公司承担所有工程都是其完工的陈述与事实不符。被上诉人要求解除与上诉人的合同，并退还预付款并承担违约金符合合同约定。双方的合同已在2013年11月20日依法解除。请求二审法院驳回上诉，维持原判。

江**司在二审诉讼中提交以下证据：

1、江苏江**限公司出具的《关于施工图延迟交付对施工工期产生影响的说明》以及该公司的营业执照、组织机构代码证、资质等级证书，欲证明按图施工是施工企业在施工时的基本准则，没有施工图、监理签发的开工令是不能施工的。正常的施工企业开始施工的必备条件和程序，其中特别是强调的是必须要有设计施工图。施工图必须是加盖设计单位印章。而电子版的施工图仅是一个草稿，不能作为施工依据。

普**司在二审诉讼中提交以下证据：

2、原判认定的案涉工程电子版施工图（刻录光盘）及施工蓝图，欲证实案涉工程具有相关设计图纸并交给江**司。

上述证据经出示，普**司对证据1的真实性有异议，并认为该证据属于证人证言，证人应出庭作证。江**司对证据2的真实性、合法性不予认可，首先对证据的形成时间有异议；其次，江**司认为其中的纸质施工蓝图没有具有设计资质的收件人员签章、没有设计单位盖章、没有主管部门审核章，不具备施工图的基本要求，其内容与普**司于2013年10月14日提供给江**司的电子版平面布置图有明显不同；证据2中的电子版施工图系纸质施工图的图像资料，不是电子版施工图。

江**司在二审诉讼中申请至案涉工程设计单位——新疆电力设计院调取案涉工程施工蓝图，以证实案涉工程施工图纸完成和移交时间。本院经审核同意江**司的申请并至该设计院进行调查取证并制作调查笔录。该设计院在笔录中称为赶工期，其先出电子稿后出蓝图，蓝图交底时间在2013年“十一”长假期间，其档案室案涉工程蓝图已销毁。江**司对调查笔录形式真实性无异议，对设计院答复内容真实性有异议，认为蓝图不可能在1年内就被销毁，设计单位存在故意隐瞒的事**尼公司对调查笔录无异议。

本院查明

本院经审核认为：证据1系相关单位向人民法院突出的证明材料，依照《最**法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百一十五条之规定，应由单位负责人及制作证明材料的人员签名或盖章，证据1不符合该形式要求，且江**司未申请证人出庭作证，故本院对该证据的形式真实性不予认定。但该证据所载明的施工图系建设工程施工的依据、设计单位出具的施工图须经相关部门审核通过、工程承包人必须按图施工、无图施工或者不按图施工是违法行为等内容，符合相关建设工程行政管理条例及规章的规定，可予以认定。关于证据2电子版施工图与纸质施工蓝图的形成，普**司述称案涉工程图纸在设计完成后交付给普**司电子版，该电子版图纸于2013年9月28日交付苏*，普**司收到电子版图纸后自行晒图，大约在2013年9月25日到30日之间。普**司的上述陈述与新**设计院在本院调查笔录中所述称的案涉工程设计蓝图的形成及其时间存在矛盾，且证据2中相关图纸内容与江**司在原审诉讼中提交的、普**司对其真实性无异议的证据11——总平面布置图内容存在不同，故本院对证据2的真实性以及调查笔录中设计院述称内容的真实性均不予认定。

原审判决除认定“2013年9月28日拿到电子版施工图（施工蓝图），2013年10月2日进场施工，蓝图后于十月下旬拿到，施工可以进行未出现影响。”一节事实有误外，其余事实认定与本院查明事实一致，本院予以确认。

本院认为

本院认为：普**司作为案涉光伏并网发电项目的EPC总承包人，代理业主公司与江**司签订案涉施工合同，江**司也确认和普**司直接发生合同关系，故案涉施工合同对双方当事人具有拘束力。施工合同未明确约定施工工期，仅是约定完工时间——2013年11月25日（普**司2013年10月25日委托出具的律师函将完工时间变更为2013年11月30日），对开工时间及其方式未作明确约定。普**司以江**司未能在上述约定期限完工为由通知解除合同，而江**司的抗辩理由之一是普**司未依法及时提供施工许可证，导致工期延误，后江**司被迫冒险施工。对此，普**司在原审诉讼中先是诉称办证义务在江**司，江**司至今未办理施工许可证，后又诉称案涉工程开工不需要施工许可证，其陈述存在矛盾。根据建筑法律规定，工程开工前，建设单位应当向建设行政主管部门申领施工许可证，无证施工属于该法律规定的违法行为。故江**司关于普**司不能提交施工许可证，据此主张工期延误的抗辩理由成立。江**司关于工期延误的抗辩理由之二是普**司未能提供施工图（蓝图）。依照建筑法律法规的相关规定，建设单位应当将施工图设计文件报建设行政主管部门或其他有关部门审查，未经审查批准的，不得使用。在本案诉讼中，普**司不能提交建设单位依法经审查批准的施工图予以证实，其提交的施工图电子版既不符合相关法律法规的规定，且内容存在不同；普**司在原审诉讼中申请出庭作证的证人——苏*的身份，普**司诉称系案涉工程实际施工人广**司的负责人，苏*述称案涉工程由广**司实际施工；普**司在原审诉讼中又诉称江**司将案涉工程转包给杜*和梁**负责的**桩队实际施工，并举证证明普**司通知江**司解除案涉施工合同后由该**桩队实际完成案涉工程并已支付工程价款，普**司另申请该**桩队员工出庭作证。本院认为，且不论普**司就案涉工程实际施工人的陈述相互间的矛盾，根据普**司的诉称，普**司与广**司以及苏*、杜***桩队之间存在利害关系，苏*及**桩队员工的证言不能单独作为认定案件事实的证据。普**司不能提交确凿的证据证实其已交付江**司符合相关规定的施工图，故江**司就此关于工期延误的抗辩理由亦成立。江**司关于工期延误的抗辩理由之三是普**司在案涉工程施工中擅自将案涉合同约定的灌注桩桩径φ275变更为φ300，江**司就此主张在原审诉讼中提交证据10——支架结构图予以证实，普**司对该证据的真实性无异议，但诉称该图纸在2013年9月下旬已交给江**司，普**司就其主张所提交的证据即为上述证人证言，同样不能单独作为认定案件事实的证据。据此，江**司就此关于工期延误的抗辩理由也成立。综上，普**司提出解除合同的理由不能成立，其通知不发生合同解除的效力。普**司要求江**司承担相应违约责任的诉请也不能成立。原审判决认定事实部分有误，适用法律部分不当。江**司的上诉理由依法成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百七十条第一款第（二）项，《中华人民共和国合同法》第六十条之规定，判决如下：

二审裁判结果

一、撤销杭州市滨江区人民法院（2014）杭**初字第396号民事判决；

二、驳回普尼太**有限公司的诉讼请求。

一审案件受理费22596元减半收取为11298元、财产保全申请费5000元，合计16298元，由普*太阳能（杭**限公司负担。二审案件受理费21765元，由普*太阳能（杭**限公司负担，限双方当事人于本判决书生效之日起十五日内来本院办理结算手续。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一五年七月二十日