王**与王**装饰装修合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告王**诉被告王**装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员程**担任审判长，人民陪审员董**、韩**参加评议，于2014年5月13日公开开庭进行了审理。原告王**，被告王**到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

原告诉称

原告王**诉称：2013年9月4日经张**（原告的同事）介绍，宏发装饰装修工程公司装修承包人王**与原告协商装修位于沈阳市和平区胜利北街和谐家园16#1-7-3室的准修事宜，王**当即书写了相关的室内配置及材料等装修方案，经原告及家属研究确认了王**提供的装修配置及材料后（王**提供的装修草案，预算价格是34，500元人民币，经协商价格定位32，000元人民币，后经再次协商决定，由原告自己购买电视柜、同时取消大白、地面找平等装修事项，本次装修价格降为人民币30，000元），原告及家属认为王**提供的装修配置比较全面，而且总价叁万元的价格也比较合理，于是在9月7日原告王**与王**签订了由宏**司装修人承包人王**以“大包”的形式，总价叁万元的价格，装修位于沈阳市和平区胜利北街和谐家园16#1-7-3室的装修合同。此合同的洽谈及签署张**同志全程见证。在10月4日装修工程过半后，原告分三次付给宏**司装修承包人王**人民币贰万元整，分别是：9月8日首次支付给王**人民币壹万元，9月29日二次支付给王**人民币伍**，10月4日三次支付给王**人民币伍**。并与装修承包人王**协商好，将王**所提供的低质量的地板（50-60元一平方米，共计62平方米，计3720元，地脚线34根，计650元）、热水器（700元）、油烟机（800元）、炉灶（300元）、洗**（200元）、客厅订制的200mm高暖气片（1200元及添加的32片暖气片（640元）、油漆（500元）、壁纸（200元）等改由原告自己购买，同时装修承包人王**许诺从装修叁万总价款上扣除上述钱款（经协商扣除人民币9，000元），总计人民币玖仟元，装修承包人王**同时承诺于10月20日收尾工程全部完工。但在施工过程中，原告王**多次发现王**及其所雇佣的施工人员，装修质量低下，偷工减料，原告曾多次督促其整改，王**总是推脱说：“没事儿，着火、漏水了我负责！”（比如：原告为了安全起见要求装修所用的电线直径全部为4平方毫米的，但王**却用直径为2.5平方毫米的蒙骗于我，又如：厨房安装的暖气片与墙壁已密贴、客厅暖气片与暖气罩下边框已密贴、主卧室的暖气片从侧面看已变成弧形，次卧室新安装的窗户框已变形，客厅、卧室新刮的大白，短短一月有余就多处开裂，特别是木工所装修的项目，还没等我验收木工就跑掉了，原告及王**多次电话催促其将背景墙、鞋柜上面的门斗返工，但木工至今未给处理，王**也置之不理）更令人愤慨的是，10月12日装修承包人王**毁约说：“现在橱柜及次卧室的衣柜（壁橱）的材料都涨价了，需要原告加钱才能完成后期的收尾工程，原告及妻子为了早日搬进新居答应了其加钱的要求，经过王**核算后，要求原告多付款人民币捌仟元，于是我与妻子李*协商后，决定再给王**人民币捌仟元，以使王**尽快的完成装修的收尾工程，同时要求王**履行协议当中的剩余装修配置（主、次卧室门），橱柜及门，次卧室的衣柜及门，各开关、插座及装灯等及收尾工作，王**满口应允，并开具捌仟元的装修收款收据，同时答应10月13日先给原告安装主、次卧室门，10月14日来木匠打橱柜和次卧室衣柜等等……，上述捌仟元的收尾工程谈判及协商结果有谈话录音为证（原告已书写了与录音同步的文字解析供法官参考）。但在10月13日上午10点原告前去查看卧室门的安装情况时，发现屋里空无一人（王**的所有的工具也都拿走了），根本没来人安装卧室门，于是原告电话联系装修承包人王**，其手机处于关机状态，于是原告感觉不妙，特向单位请假一周，准备与王*联系装修收尾工程进度事宜，但装修承包人王**连续4天手机关机。在10月19日原告电话联系到王**，并质问其这几天为什么手机关机？为什么这几天我家装修工作一点没进行？这时王**再次彻底的毁约说：“你家装修的收尾工程我不干了，干了就赔钱”，此时原告王**向王**索要捌仟元收尾工程装修款，但遭到装修承包人王**的拒绝，并嚣张的说：“收尾工程不给你干了，要钱没有，要命一条，爱到哪里告随便”，后经原告与王**所雇佣刮大白的工人小吴了解到，王**根本不是宏发装饰装修工程公司的，他只是在别的装修公司干过而已（12月9日经原告到沈**商局查询，宏发装饰装修工程公司根本不存在）。经过上述事实，原告倍感被欺骗的感觉，经原告深思熟虑后决定以王**装修施工质量低下、合同违约、冒充宏**司装修承包人的身份进行诈骗的名义，于2013年11月23日晚19：28向110报警，并于次日在和平公安局吴淞派出所登记备案。日后原告也多次给王**打电话讨要归还我8，000元装修尾款事宜均遭到拒绝。于是原告在11月26日晚与刮大白工人小吴（王**欠其3，000元工钱）一起到王**家中讨要装修尾款8，000元，但王**的妻子拒绝开门并谎称王**没在家，此时原告只能再次打110报警，铁西**出所3名警察到场多次敲门后，王**才将房门打开，但其继续否认上述事实。

综上所述，装修承包人王**（及其雇工）不仅施工质量极其低下，而且还严重的违约，同时还冒充宏发**程公司与我签署装修合同，不仅耽误了一周的工作，而且还耽误了原告及家属定于11月15日进驻新居的进度，所以敬请法官还我公道，还社会于公平与正义。诉讼请求：1、请求判令被告返还装修款8，000元；2、请求判令被告赔偿原告经济损失5，000元；3、由被告承担诉讼费用、鉴定费用。

被告辩称

被告王*新辩称：我和原告王**2013年9月7日签约装修合同，一开始是王**给我打电话说要装修房子，是别人给他介绍的，说我装修房子质量好，价格还合理，我问他房子在什么地方，王**说铁路房和谐家园。我们就约了时间到王**新房看房，然后谈好装修怎样装，价格是30，000元，只管室内装修，其他不管，王**也同意了。第二天王**又把他的朋友张**叫来，他和我一起谈，我说别让我赔钱就行，王**说不能让你赔钱，然后说橱柜自己定，地板自己买，热水器和家俱都自己买，我说我只给装修，其他不管，王**说行，而且我们签合同时写明签约后付10，000元，每完成一项付一次款。等水电前期完工让他付款，王**先说等几天，后来我说你不付款我就停工，王**才给我付款5，000元，然后我进水泥、沙子及瓦工，等瓦工完工让他拿钱，上木工材料又给了5，000元钱。后来给我拿8000元，包括人工费和材料款，因为以前他给款不够，我就给垫上，所以最后拿钱，我都给他买材料和支付人工费了，而且钱还不够。油工完工让他付款，王**就不给了。王**还得拿8，000元，才是买橱柜、衣柜和其他的钱。签约后，明确说明尾款只留500元，王**也同意了，等验收合格后，结清尾款，所以还差1，500元没给我，就给停工了，按理应该我起诉王**违约，赔偿我损失，而且我只给室内装修，其他都不管，没有哪家装修公司还给买炉具和橱柜、衣柜、坐便、所有门、手盆，而且我开始就说了只要不赔钱就行，王**说如果赔钱我给你补，现在反而说这那的，我就按合同办事，原告违约这么长时间，应按每天百分之十的违约金付给我。希望法院明判。

本院查明

经审理查明，被告王**为原告王**的位于沈阳市和平区胜利北街12-18号（16#）1-7-3的房屋进行装修，房屋建筑面积93.04平方米。2013年9月4日王**出具家装草案一份，写明“和谐家园16号1单-7-3。1、厅有：没棚、背景墙、暖气、阳台板、墙角3个；2、门厅二级棚、酒柜一个、鞋柜一个；3、厨房、棚板、橱柜、洗菜盆、炉具、排油烟机、墙砖、地砖；4、卫生间墙砖、地砖、棚板、坐便、手盆、浴霸、浴球一套、过门石一块、地漏2个、推拉门2套有厨房一套；5、主卧、阳台板、石膏线、窗帘盒；6、次卧书柜、大衣柜拉门、阳台板、石膏线、窗帘盒；7、地板；8、主卧门、次卧门。”总价叁万肆仟伍佰元整。被告王**书写的装修材料明细表中载明的材料有：水件、电料、穿线管、沙子、水泥、红砖、上楼费、运费、木料、棚板、胶、五金件、封边条、毛刷、木方、白*、石膏板、石膏、大白、乳胶漆、门、人造理石、卫生间推拉门、厨房门、墙砖、地砖、地板、人工费按实际、管理费、暖气、坐便、手盆、洗菜盆。2013年9月7日，原告王**作为甲方与被告王**作为乙方签订“宏发装饰装修工程公司合同书”一份，合同第一条约定：工程地址为xxxxx，87平方米，委托方式全包，开工日期为2013年9月7日，竣工日期为2013年11月15日。第二条约定：工程价款为叁万元整。第四条付款方式为：签订后付壹万，前期水电完工付捌仟，瓦工完工付捌仟，木工完工付叁仟元，油工完工付伍佰，验收后付伍佰元。第十条：甲方提供主材。提供的主材如下：地砖、墙砖、地板、地角线、所有的门、灯具、开关、插座、坐便、手盆、人造理石、热水器、橱柜、暖气、淋浴混合头、地漏、4分活结阀门1个、1寸活节阀门2个、洗衣机水龙头2个、400软连接1个、浴霸、卫生间棚板、厨房棚板、炉具、排油烟机；在法庭审理过程中，被告王**承认地砖、墙砖、坐便、手盆、人造理石、淋浴混合头、地漏、4分活结阀门1个、1寸活节阀门2个、洗衣机水龙头2个、400软连接1个、卫生间棚板、厨房棚板、排油烟机应由其购买并安装，费用包括在30，000元之内。合同签订后，原告王**于2013年9月8日付款10，000元，9月29日付款5，000元，10月4日付款5，000元，10月12日付款8，000元，合计付款28，000元，尚有2，000元未付。

原告王**提供2013年10月12日与被告通话录音一份，内容如下：王**：剩下这些门你自己定。这玩意赶紧买回来，要喷漆赶紧买回来，一块喷，你要不买回来就喷不了……你就得买现成的，自己定去，买啥样按啥样算啥样。王**：我再重复一遍：油工喷漆你负责，这屋还剩坐便、洗手盆你都负责了对不对？王**：坐便、手盆、橱柜、衣柜柜体、然后再加喷那些漆，你的漆拿来了就完事，剩下的就没有了！王**：喷漆、手工啊、工钱啊。王**：以前的我不要了，不跟你磨叽了……磨叽……再拿8，000块钱！王**妻子李*：咱就买三个门。王**：你就买三个门。王**：厨房橱柜、窗台板。王**：那些都正常……王**：咱说好，各屋的窗台板、包括炉台板你全负责对不？王**：对……对……王**：包括刮大白，对不？王**：对……对……赶紧整完；王**：刮大白，还有你那些水电收尾工程，对不对？王**：对……对……！那还用说吗……。王**：这个月底前肯定完事是不？王**：多长时间了，还不完事啊！王**：我这两个卧室门啥时候给安装啊？王**：门来了马上就安！王**：你报人家（卖门的女老板）尺寸了吗？王**：报完了。王**：我那天走的时候，人家（卖门的女老板）让我告诉你：“让老*（指的王**）把门的尺寸抓紧报我啊，要不时间紧做不出来”！王**：告诉完了！王**：告诉完了？王**：告诉完了！尺给我拿来。王**：我的尺不准。王**：不准也行，大约母就行。王**：那就是我负责……王**妻子李*：拉门就完了，他的意思是三个门。王**：三个门又归咱了？王**：都归你。王**妻子李*：对，都归咱。别磨叽，赶紧……赶紧都挺累的……。

录音后，现被告王**已经将房屋的大白粉刷完毕，窗台板安装完毕，油工的喷漆已完工。洗手盆、坐便被告王**已经购买安装完毕。炉具、排油烟机、洗菜盆、热水器、地板、暖气已由原告王**购买，并已经安装完毕。灯具、电源插座及开关尚未购买安装，三个拉门（厕所、厨房、壁橱）及两个卧室门、窗帘盒尚未购买安装，厨房橱柜及壁橱尚未制作安装。灯具及三个拉门的购买费用由原告王**承担，原、被告没有争议，但对于电源插座及开关、两个卧室门、橱柜、壁橱、窗帘盒的费用承担，双方存有争议。

上述事实，录音、家装草案、收款收据、装修材料明细表、合同书、照片及当事人陈述在卷为证，经庭审质证本院予以确认。

本院认为

本院认为，原、被告签订的合同时是双方的真实意思表示，合法有效，对双方均有约束力，均应按合同约定履行。根据合同的约定，双方的工程承包方式为全包，被告应承担装修房屋的全部费用，但双方另有约定的，可以从其约定。根据合同的第十条约定，甲方即原告王**应提供应主材，但被告王**在法庭审理中承认地砖、墙砖、坐便、手盆、人造理石、淋浴混合头、地漏、4分活结阀门1个、1寸活节阀门2个、洗衣机水龙头2个、400软连接1个、卫生间棚板、厨房棚板、排油烟机应由其购买并安装，属于被告自认的事实，本院予以认定；另外在原告提供的录音证据中，被告王**表示以前的不要了，并承诺收款8，000元后，坐便、手盆、橱柜、衣柜柜体、窗台板、炉台板及刮大白、喷漆、水电收尾工程由其负责，属于双方在履行合同过程中对合同内容的变更，双方应按变更后的内容履行。被告收款8，000元后，只完成刮大白、喷漆及坐便、手盆、窗台板的安装，而橱柜、衣柜柜体等收尾工程尚未进行，由于被告王**并未按约定履行，存在违约行为，所以原告王**有权中止履行，对于被告王**提出由于原告王**没有给付剩余工程款2000元，才没有继续履行合同的抗辩理由本院不予采信。现原、被告双方均表示合同已不能继续履行，同意解除合同，本院准许。根据法律规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。由于被告收款8，000元后，并未完全按约定履行，尚有部分工程未进行，被告应适当返还原告已经收取的工程款，结合本案被告未施工的实际情况，酌情确定被告返还原告工程款4，000元。关于原告要求被告赔偿经济损失的诉讼请求，未提供相应的证据证明，本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第九十三条一款、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条一款、《最**法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告王*新于本判决生效后十日内返还原告王**工程款4，000元整；

二、驳回原、被告其他诉讼请求。

案件受理费130元，由被告王**负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于辽宁省**民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。

裁判日期

二〇一四年七月二十八日