天津市**有限公司与王**、陈*建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告天津市**有限公司与被告王**、陈*建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告因陈*未实际履行本案合同，后撤回对被告陈*的诉讼，本院依法裁定予以准许。原告委托代理人王**到庭参加诉讼。被告王**经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。

原告诉称

原告诉称，原告与王**、陈*于2014年5月7日签订了航道疏浚施工合同。合同生效后，原告按照合同约定向王**支付了工程预付款50万元、进度款5万元，并向王**供给价值923580元的燃油。由于王**的施工机械故障，2014年11月16日王**单方面终止了该施工合同。经有关部门测量，王**实际完成的工程量为76429立方米，双方均认可此结果。按照合同约定，王**已完成的工程造价为802504.5元（76429立方米×10.5元／立方米）。因向王**催要多付的工程款无果，故原告起诉，请求判令王**退还原告工程款671075.5元及利息（按同期银行贷款利率从2014年11月16日始至付清之日止）。

被告王**未做答辩。

本院查明

经审理查明，2014年5月7日，原告为甲方，王**、陈*为乙方，甲乙双方签订《航道疏浚施工合同》一份。合同约定：甲方将小古林游艇码头疏浚工程发包给乙方施工，暂定40万立方米，具体数量以甲方最终确认的实际发生量为准；工期暂定60天，工程综合单价为10.5元／立方米（不含税）；合同签订绞吸船进场后，甲方支付乙方预付款50万元，施工过程中支付进度款，施工结束并经甲方验收合格后一个月内付清尾款；甲方负责给乙方供给燃油，结算时抵扣工程款。合同签订后，双方开始履行合同。原告按照合同约定支付王**工程预付款50万元、进度款5万元，合计55万元。原告还向王**供给施工所需价值923580元的燃油。施工期间，由于王**的施工机械设备经常出现故障，致使王**无法完成原告的航道疏浚工程，也造成了工期延误。2014年11月16日，王**向原告出具《合同终止证明》，决定与原告终止该航道疏浚施工合同，双方对王**已完合格工程进行结算。原告委托天津水运工程勘测设计院对王**施工的清淤工程进行疏浚前（2014年5月）及疏浚后（2014年11月）的工程量测量，该勘测设计院出具了测绘成果及测量报告，并出具了疏浚工程方量计算说明，确认王**实际完成的工程量为76429立方米。原告因催要多付的工程款未果，成讼。

又查，王**于2015年8月5日向陈*出具《声明书》一份，声明因履行《航道疏浚施工合同》所产生的一切法律后果及赔偿责任均由王**承担，与陈*无关。

上述事实，有原告当庭出示的《航道疏浚施工合同》，原告支付王**工程款的记账凭证及往来收据，原告为王**垫付柴油款的收据及出入库单，《合同终止证明》，天津水运工程勘测设计院出具的疏浚工程方量计算说明、工程测量技术报告及工程地形图光盘，原告拍摄的涉案工程地点照片，天津市滨海**林村村民委员会出具的涉案工程地点证明并附一份平面示意图，王**的《声明书》及当事人当庭陈述等证据予以证实。

本院认为

本院认为，原、被告签订的建设工程施工合同，因被告王**未取得建筑施工企业资质，违反了国家法律的强制性规定，应为无效。合同虽然无效，但双方应当参照合同约定对王**已完成的合格工程造价进行结算。王**已完工程造价为802504.5元（76429立方米×10.5元／立方米），原告已付王**工程款55万元，还为王**垫付燃油款923580元，合计已付1443580元。原告多付王**工程款641075.5元（1443580元-802504.5元），原告诉讼请求王**退还工程款641075.5元及利息，有事实及法律依据，本院依法予以支持。王**经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，且未作答辩，视为自愿放弃对原告诉讼主张的抗辩权，本院依法缺席判决。

综上所述，依照《最**法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最**法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

裁判结果

被告王**于本判决生效之日起十日内退还原告天津市**有限公司工程款人民币641075.5元及利息（自2014年12月17日始至付清欠款之日止以641075.5元为基数，按照中**银行发布的同期同类贷款利率计算）；

如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费10512元，公告费560元，合计11072元人民币由被告王**负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津**人民法院（递交上诉状后，应在上诉期内向天津**人民法院预交上诉费，上诉期限届满后七日内仍未交纳的，视为放弃上诉权）。

裁判日期

二〇一五年十二月三十日