贵州鑫**资有限公司与贵州**限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告贵州鑫**资有限公司诉被告贵州**限公司建设工程施工合同纠纷一案，原告于2015年5月27日向贵阳**民法院起诉，该院以该案属都匀市人民法院专属管辖为由移送本院审理，本院立案受理后，依法由审判员代菲适用简易程序公开开庭进行了审理，原告贵州鑫**资有限公司委托代理人尹**到庭参加诉讼，被告贵州**限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

原告诉称

原告贵州鑫**资有限公司诉称：2014年12月22日，原、被告双方签订了一份《基础平场工程承包合同》，合同约定了工程名称、地址、规模、质量、价款、工程款结算、履约金金额、进场时间、违约责任等权利义务。原、被告签订合同当日，原告以现金形式向被告缴纳了合同履约金人民币10万元，在约定进场时间因被告原因原告不能进场，至今也未能进场。按合同约定被告应退还原告所缴纳合同履约金，原告多次找到被告要求退还，至今无果，故向人民法院起诉，请求判令：1、被告立即退还原告向其缴纳的合同履约金人民币10万元；2、案件受理费由被告承担。

原告贵州鑫**资有限公司提供了如下证据：原告营业执照、组织机构代码证复印件、《基础平场工程承包合同》、被告出具的《收据》、2014年12月22日中国建设银行单位人民币结算卡业务凭证5张、2015年3月30日被告出具的《承诺书》。

被告辩称

被告贵州**限公司未答辩，也未提交证据材料。

经审理，本院确认以下事实：原、被告双方于2014年12月22日签订了《基础平场工程承包合同》，合同第一条约定u0026ldquo;工程地址：都匀**集团锂电池隔膜及纯电动汽车项目基地u0026rdquo;，合同第二条约定u0026ldquo;进场时间2015年1月16日u0026rdquo;，合同第四条第2款约定u0026ldquo;本工程原告签订合同之日向被告交合同履约金10万元，u0026hellip;u0026hellip;。如按合同约定时间不能进场，被告于5个工作日内退还合同履约金10万元，u0026hellip;u0026hellip;u0026rdquo;；合同签订当日，原告向被告交纳合同履约金现金10万元，被告公司出具《收据》，认可收到原告交纳的10万元合同履约金，后原告未能按合同约定的时间进场，被告于2015年3月30日向原告发出《暂缓通知》，通知原告如在2015年4月30日前还未接到入场通知，将退还原告所交纳的10万元履约金；期限到期后，被告仍未通知原告进场，也未退还原告10万元合同履约金，故向人民法院起诉，请求判令：1、被告立即退还原告向其缴纳的合同履约金人民币10万元；2、案件受理费由被告承担。

本院认为

本院认为：原、被告双方签订的《基础平场工程承包合同》系双方真实意思表示，原告已按合同约定向被告交纳10万元履约金，被告未按合同约定让原告在2015年1月16日进场进行施工，应按合同约定退还原告10万元履约金。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：

裁判结果

被告贵州**限公司于本判决生效之日起十日内退还原告贵州鑫**资有限公司合同履约金10万元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费2300元，适用简易程序减半收取1150元，由被告贵**限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔**中级人民法院。

逾期不提起上诉，则本判决发生法律效力，原告可在二年内向本院申请强制执行。

裁判日期

二〇一五年十一月十二日