唐山佳**有限公司与乐亭县**有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告唐山佳**有限公司与被告乐**造有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告唐山佳**有限公司委托代理人赵**、王**，被告乐**造有限公司委托代理人林*、韦*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告唐山佳**有限公司诉称：原告唐山佳**有限公司与被告乐**造有限公司于2011年7月20日签订《建设工程施工合同》（合同编号201107201）。同日，双方又签订了《建筑工程施工补充协议》，对《建设工程施工合同》（合同编号：201107201）作出补充。按照合同及补充协议的约定，被告为发包方，原告为承包方。工程名称：乐亭县**有限公司生产车间、办公楼工程。工程地点：乐亭县临港产业聚集区，承包工程固定总价为550万元，承包范围内的工程，如发生变更情况，由甲方驻工地代表签证为结算依据，增加部分按现行价结算，合同签订后，一周内被告向原告支付承包工程价款总额的40%作为工程预付款，工程进度完成到60%时，再支付工程价款总额的30%，工程竣工验收合格后，累计支付至工程价款总额的95%，留合同价款总额的5%部分作为工程质量保修金。保修期12个月，保修金在保修期满后5日内退还原告，在合同履行过程中，被告多次要求对工程进行变更，原告与被告洽商后，按双方合同约定由被告驻工地代表冷**签证后，原告按《工程洽商记录》施工，变更内容按合同约定标准结算，增加费用699030元。在施工中，由于出现了非原告原因的各种情况，导致工程延期，原告向被告申请工程延期，被告方负责人冷**在原告方《工程延期报告》签字，同意延期到2011年11月26日。施工中被告提供材料价值369058元，现该工程已于2011年11月25日竣工验收合格，被告仅支付原告工程款4870000元，将被告材料款冲抵工程款后，被告仍欠原告已到期工程款689106.5元。经原告催要，被告仍不履行付款义务，故起诉要求依法判令被告给付工程款689106.5元，从2011年11月25日至2012年5月7日的利息15432.21元，合计704538.71元，诉讼费由被告负担。

被告辩称

被告乐**造有限公司辩称：本案的施工合同有两份，一份为《建设工程施工合同》，另一份为《建设工程施工补充协议》，两份合同文本均为2011年7月20日同一天签订。该《合同》就原告的“承包工程价款”明确约定为“承包范围内的工程乙方（原告）承包工程固定总价。”这“固定造价”在建筑行业中应该归类为“闭口合同”，也就是说在原告承包的工程范围内，只要原告投标报价中有的，设计图纸列明的施工项目，其工程价款是一定不变的。原告在超出“固定总价”以外的69.9万元的变更费用没有合同依据，也不存在事实依据。请驳回原告的诉请，切实维护被告的合法权益。

本院查明

经审理查明：原告唐山佳**有限公司与被告乐**造有限公司于2011年7月20日签订《建设工程施工合同》（合同编号：201107201）。同日，双方又签订了《建设工程施工补充协议》，对《建设工程施工合同》（合同编号：201107201）作出补充。按照合同及补充协议的约定，被告为发包方（甲方），原告为承包方（乙方）。工程地点：乐亭县临港产业聚集区，承包工程固定总价为550万元。工程名称：乐亭县**有限公司生产车间、办公楼工程，承包范围内的工程，如发生变更情况由甲方驻工地代表签证为结算依据，增加部分按现行价结算。合同签订后，一周内甲方向乙方支付承包工程价款总额的40%作为工程预付款；工程进度完成到60%时，再支付工程价款总额的30%；工程竣工验收合格后，累计支付至工程价款总额的95%；留合同价款总额的5%部分作为工程质量保修金。在施工过程中，因各种情况导致工程延期，原告向被告申请工程延期到2011年11月26日。该工程于2011年12月6日竣工验收合格。施工中原告提出被告提供材料价值329972元，被告支付原告工程款4870000元。原告主张在合同履行过程中，被告多次要求对工程进行变更，原被告洽商后，按双方合同约定由被告驻工地代表冷**签证后，原告按《工程洽商记录》施工，变更内容按合同约定标准结算，增加费用699030元。被告对原告该项主张提出异议。以上查证属实，有当事人陈述、书证可以证实。

本院认为

本院认为：原告唐山佳**有限公司与被告乐**造有限公司于2011年7月20日签订的“建设工程施工合同及补充协议”合法有效。工程总价款550万元，按合同约定被告应支付工程价款总额的95%。原告提出被告提供材料价值329972元，被告支付工程款4870000元。被告尚欠原告工程款25028元属实。原告主张增加工程费用699030元，被告提出异议，就原告的该项诉请可另案诉讼。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

本判决生效之日起十日内被告乐亭县**有限公司给付原告唐山佳**有限公司工程款25028元，并支付该款自2011年12月6日起至2012年5月7日止按国家银行同期贷款利率计算利息。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费426元，由被告负担。此款已由原告垫付，限被告于本判决生效后十日内给付原告。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省**民法院。

裁判日期

二〇一三年三月八日