韩**与罗**建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告韩**与被告罗**建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年3月6日受理后，因双方当事人于2014年4月6日向本院申请和解，现约定和解期限届满，本案继续审理，依法由审判员熊**独任审判，适用简易程序并于2014年4月3日、6月6日、6月17日公开开庭进行了审理。原告及其委托代理人廖**，被告罗**及其委托代理人罗**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告韩**诉称：2013年9月26日，我将自己承建的贵州省清镇市清镇绿韵丽都C区1号楼支模工程转包给被告施工，工程总量为27层。被告施工到9层（含负一层）后，便擅自拆场，拒不进行后期工程施工。在施工期间，被告共预支工程款382865元，但到被告拆场离开为止，被告共完成的支模面积为20002.55㎡，按18元／㎡计算，工程款为349218.44元，抵扣后，被告多领工程款22819.10元（382865元-20002.55×18元）。由于被告中途退场，给我造成损失40386元（其中：1-9层爆模部分未剔打，10个工日，250元／工日，共2500元；8-9层模板未拆除，面积2284㎡，4元／㎡共9136元；突然拆场，导致工期拖延1个月，损失28000元），现起诉要求被告退还我多领的工程款22819.10元并赔偿损失40000元。

被告辩称

被告罗*刚辩称：原告将其承建的贵州省清镇市清镇绿韵丽都C区1号楼支模工程转包给我施工至9层（含负一层）、完成工程面积20002.55㎡且预支工程款382865元属实。工程单价应为19元／㎡而不是原告所述18元／㎡，工程款应为380048.45元（20002.55㎡×19元／㎡）；在施工期间，原告欠我生活费2000元；另原告扣除的工人生活费7525元应当支付给我，故原告应当支付我的总费用为389570.45元，扣除已预支工程款382865元后，原告尚欠我工程款6705.45元未支付，故我没有多预支工程款。1-9层部分爆模我已经剔打恢复了，不同意支付该爆模剔打费用；8-9层模板未拆除，面积2284㎡属实，按3元／㎡计算共6852元，但原告已经在工程款中扣除了；堆放模板是现场管理人员安排的，即使堆放也只需要半个工日；拆场是原告电话通知我们的，不是我方擅自拆场，故该拆场损失不应由我方承担。综上，不同意退还原告工程款及赔偿损失，要求驳回原告诉讼请求。

本院查明

经审理查明：原告承包贵州省清镇市清镇绿韵丽都C区1号楼共27层支模工程。2013年9月26日，原告与被告签订《绿韵丽都1号楼支模合同》，约定：甲方（本案原告）将其承包的绿韵丽都C区1号楼共27层支模工程转包给乙方（本案被告）施工，乙方要把好质量关，不得出现爆模、偏体，柱子不得出现偏移，如出现爆模情况，剔打清光任务由乙方负责，费用由乙方负责；单价以18元／㎡接触面积计算；甲方另支付1元／㎡作为施工管理费给乙方，并在工期完成后一次性支付乙方，如出现中途拆场违约，甲方有权不支付1元／㎡给乙方，并在18元／㎡中扣已完工工程量的10%作为后续支模队伍抢工期费用；甲方支付乙方1元／㎡，由乙方负责现场指挥吊装、协助放线，各部位零件、材料进出库，做完一层清理一层，便于上层使用，直至1号楼整栋房屋完工，负责材料的回收堆码；平时可预支生活费，待有工程量后可预支工资（每月结算一次），完工结清。合同还对其他事项进行了约定。合同签订后，被告施工至9层（含负一层），完成工程面积20002.55㎡，预领工程款382865元后，便拆场离开施工工地，拒绝后期工程施工。被告拆场后，清镇市**有限公司通知原告需扣取原告未完成的工程款项40386元（其中：1-9层爆模部分未剔打，10个工日，250元／工日，共2500元；8-9层模板未拆除，面积2284㎡，4元／㎡共9136元；突然拆场，导致工期拖延1个月，损失28000元）。审理中，原告因为被告拆场，其要求被告赔偿清镇市**有限公司通知扣取的未完成工程款项40000元，且双方同意按《绿韵丽都1号楼支模合同》约定结算工程价款，只是对计价单价存在争议。

上述事实，有当事人陈述，《绿韵丽都1号楼支模合同》，《清镇市华龙绿韵丽都C区1号楼木工支模工程结算书》，《木工工程扣除明细表》，经庭审质证，在卷佐证，足以确认。

本院认为

本院认为，原告韩**、被告罗*刚系自然人，不具备承包建设工程的资质，其双方签订的《绿韵丽都1号楼支模合同》，违反法律法规的效力性强制性规定，其双方签订的支模合同无效。庭审中，被告陈述拆场是原告通知，但其未向本院提交相关证据予以证明，且原告也未认可，但事实上被告已拆场，且双方同意按合同约定结算工程价款，故被告施工工程量单价应参照合同约定的18元／㎡计算，被告应得工程款为360045.90元（20002.55㎡×18元／㎡），扣除被告已预支的工程款382865元后，被告多预支工程款22819.10元，故原告要求被告退还多预支工程款的主张，本院予以支持。对于原告要求被告赔偿损失40000元，而原告在庭审中仅向本院提交清镇市**有限公司的扣取通知，便要求被告赔偿损失的证据不足，故其要求被告赔偿损失40000元的主张，本院不予支持。为维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告罗**在本判决生效后十日内返还原告韩**工程款22819.10元。

二、驳回原告韩**的其他诉讼请求。

如果被告罗*刚未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

案件受理费1141元，减半收取571元，由被告罗**负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。双方当事人在法定上诉期内，均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应当自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定的履行期间的最后一日起计算。

裁判日期

二〇一四年六月十七日