营口腾**限公司与营口德**限公司、中国**公司、辽宁生**限公司建设工程纠纷一审民事判决书

审理经过

原告营*有限公司与被告营***限公司、中国*公司、辽宁生*限公司建设工程纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人、被告营***限公司、辽宁生*限公司的委托代理人到庭参加了诉讼，中国*公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，本案现已审理终结。

原告诉称

原告诉称：2012年4月20日，原告与第一、第三被告签订《建筑施工合同》，营口德*限公司厂区（一期）道路工程以及厂房内外回填工程由第一被告委托原告施工，回填工程量以实际完成工程量为准，价款以*宁队建筑行业土石方回填标准计算，并约定拨款形象进度，同时约定“开工三个月内的利息为银行同期利息上浮50%，三个月后在原有基础再上浮50%”。原告于合同订立后进场施工，但第一被告未按合同约定形象进度拨付工程款，工程停工。原告委托辽宁诚*有限公司对已完工程量进行决算审核，该公司经审核，原告已完工程造价为834824.94元。原告于2013年将该工程造价报告交付被告，被告未提出异议，并于2014年6月24日向原告给付工程款7968.13元。故要求第一、二被告向原告给付工程款826856.81元及利息，第三被告承担连带责任，被告承担诉讼费用。

原告提交证据如下：1、建筑施工合同；2、补充协议书；3、工商档案；4、工程造价报告。

被告辩称

被告营***限公司、辽宁生*限公司辩称，原告应对其诉请提交证据予以证明，答辩人对有证据证明的事实予以认可。

被告*限公司未答辩。

本院查明

经审理查明，2012年4月20日，原告（承包方、合同乙方）与被告营***限公司（发包方、合同甲方）、辽宁生*限公司（担保方、合同丙方）签订《建筑施工合同》，营***限公司厂区（一期）道路工程由甲方委托乙方施工，涉及本案争议事项的条款如下约定：1、工程项目名称：营***限公司厂区（一期）道路工程…3、承包及结算方式：以上工程量及工程结构内容，以施工合同为准，如有设计变更，变更部分以实际发生的工程为准，最后结算按现行市政定额及有关规定决算，有工程造价审核部门核定造价，2012年6月30日前完成工程量50%以上，付工程总造价50%工程款，余款待工程竣工合格之日后再付工程总造价的45%，余下质保金5%验收合格之日后一年内付清，甲方未履行合同条款义务时，担保方（丙方）承担其全部责任和义务；4、工程总价及付款利率：工作总价294.21元／㎡，总价为4663650.05元，三个月内的利息为银行同期利息上浮50%，三个月后在原有基础再上浮50%…8、合同履行中甲乙双方发生争议可协商解决，协商不成任何一方必须到营口市仲裁裁决。

原告于合同订立后进场施工，因被告未按合同约定形象进度拨付工程款导致工程停工。原告委托辽宁诚*有限公司对已完工程量进行决算审核，该公司于2013年5月31日作出《基本建设工程预决算编制报告》，原告已完工程造价为834824.94元。原告将该工程造价报告交付被告，被告未提出异议，并于2014年6月24日向原告给付工程款7968.13元。

原告与营口德*限公司在2014年9月4日签订补充协议书，约定将《建筑施工合同》中的仲裁条款变更为诉讼条款。

另查，营口德*限公司系外国法人中国*公司委托王*在我国境内独资设立的中国法人。诉讼中，原告放弃要求中国*公司承担连带责任的请求。

被告对原告提交的证据无异议，经本院审查，可以认定上述事实。

本院认为

本院认为：原告与被告营***限公司、辽宁生*限公司签订《建筑施工合同》是当事人真实意思表示，合同主体及内容不违反法律禁止性规定，合同有效，各方当事人应按合同约定履行合同义务。根据诉辩观点，营***限公司是否应当向原告支付工程欠款及利息是本案争议焦点。

由于被告未能按合同约定的形象进度给付工程款并导致工程停工，被告应承担违约责任。原告按合同约定对已完工程量委托核算，被告在收到核算结果后并未提出异议，被告应给付尚欠工程款并按合同约定支付利息。利息起算时间应以《基本建设工程预决算编制报告》作出的时间予以确定，根据合同约定的利息给付方法，被告应按中*银行同期同类贷款利率的2.25倍支付应付工程款利息。

根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条，《最*法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告营***限公司于本判决生效之日起10日内向原告营口腾*限公司给付工程款826856.81元，被告营***限公司自2013年5月31日起按中*银行同期同类贷款利率的2.25倍支付应付工程款利息至判决确定之日止。

二、被告辽宁生*限公司负连带责任。

案件受理费12070元由被告营***限公司、辽宁生*限公司共同承担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交

上诉状，并按双方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省*民法院。

裁判日期

二〇一四年十二月十五日