连云**有限公司与连云**有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告连云**有限公司（以下简称双**司）诉被告连云**有限公司（以下简称力**司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由代理审判员钱永适用简易程序公开开庭进行了审理。原告双**司的委托代理人王*，被告力**司的法定代表人黄*到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

原告诉称

原告双**司诉称，2014年11月5日，原、被告签订《建筑工程施工合同》，由原告承建被告发包的丰联广场空调工程，合同总价245万元，双方合同约定竣工日期为2015年4月15日，同时约定若非承包人原因导致工程延误，则业主应履行付款义务，支付承包人已完合格工程量的80%，现因发包人原因造成工期拖延4个月还未竣工验收，发包人也未对原告施工的空调工程质量提出任何异议，却一直不履行付款义务。为维护原告合法权益，特起诉，请求判令被告向原告支付工程款150万元，保全费、诉讼费用由被告承担。

被告辩称

被告力**司辩称，确实是欠工程款，因为工程延误造成普遍的延误，我们建设方也没有办法，资金现在存在困难，对价款150万元也承认。

本院查明

经审理查明，2014年11月5日，原、被告双方签订《建设工程施工合同（空调工程）》，约定：甲方（力**司）将丰联广场通风空调工程（不包括地下室通风机防排烟系统以及一至四层防排烟系统）发包给乙方（双**司）施工，工程开工时间为2014年11月19日，竣工日期为2015年4月15日，合同价款为245万元，本合同价款采用固定总价合同方式确定。工程款支付：工程竣工验收合格，凭正式发票甲方一次性支付乙方总合同价80%的工程款，工程经审计结束，凭正式发票甲方一次性支付乙方审计价款的95%，工程质量保修金为5%，在工程保修期满后一次性支付。合同还约定：业主应积极协调工程各分包单位进度实施，保证工程整体进度；若因非承包人原因导致工程延误，则业主应履行付款义务，支付承包人已完合格工程量的80%。合同还就其他内容进行了约定。

上述合同签订后，原告即组织人员进行施工，于2015年4月左右完成了管道铺设，后因被告土建工程进度迟延，空调机未进场致安装业务未施工。

上述事实，有原、被告当庭陈述，原告举证的建设工程施工合同、质量检验单在案予以证实。

本院认为

本院认为，当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。本案原告为被告提供了空调安装业务，虽然空调安装工程至今未竣工验收，但系被告方土建工程进度迟延导致，被告仍应按约向原告给付已完成部分的工程价款，被告对该进度款150万元无异议，故原告要求被告给付进度款150万元，本院予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

被告连云**有限公司于本判决生效后十日内给付原告连云**有限公司工程进度款150万元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费18300元（原告已预交），由被告负担，于给付上述款项时一并给付原告。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云**民法院。同时应向连云**民法院预交上诉案件受理费18300元。连云**民法院开户行：连云**梧支行，帐号：4494。

裁判日期

二〇一五年十一月十九日