赵**与夏**、刘**等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告赵**诉被告夏**、刘*前、刘**、刘**、李*建设工程施工合同纠纷一案，本院于2013年11月26日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告赵**及其委托代理人牛**，被告夏**、刘*前、刘**、刘**到庭参加诉讼，被告李*经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案现已缺席审理终结。

原告诉称

原告赵**诉称，2011年5月12日，原告和五位投资人之一夏**签订了一份工程承包合同书，将方*新村住宅楼钢筋工程承包给原告，约定了价格和工程付款方式。2012年6月22日，被告又出具了一份证明，确认了工程量，并对工程进行了结算。施工期间，刘*前已经支付工程款11万余元，下欠工程款经多次催要无果。特起诉，请求判令被告支付工程款及利息30720元。

被告辩称

被告夏**辩称，工程款具体多少没有经结算不清楚，利息不能给，因为房子没卖完，账也没算完。

被告刘*前辩称，工程的合同都是夏**签的，合同中的价款我们不清楚，工程款的事与我无关。

被告刘**辩称，工程的合同都是夏**签的，合同中的价款我们不清楚，工程款的事与我无关。

被告刘**辩称，工程的合同都是夏**签的，合同中的价款我们不清楚，工程款的事与我无关。

被告李*未到庭亦未提交书面答辩意见。

本院查明

经审理查明，2011年5月12日，原告赵**（乙方）与被告夏**（甲方）签订工程承包合同书，约定原告承包方刘**住宅楼钢筋工程，承包方式为包清工，一层框架每平方米32元，二层以上每平方米13元。每层结束，甲方付给乙方工程款80%，余款主体完成两月之内付清。2012年6月22日，被告夏**出具证明，内容为：大许镇方刘**商住楼面积表，一层为50803元，二、三、四、五为69515元、六层为18040元、配窗约100平方左右约1300元、楼梯加约3000元，总计139864元，计139800元。2013年10月30日，夏**、李*、刘**、刘**签字出具证明：今有夏**、刘*前、刘**、刘**、李*合伙承建方刘**3号楼，由夏**代表分包，风险利润共享。

本院在另案中查明，被告夏**、刘*前、刘**、刘**认可其于2011年5月合伙承建大许镇方***楼房，各自分别出资不等，另有合伙人刘**已故；方***已经有7户入住，并出卖了部分房屋。原告自认施工过程中已经领款11.5万元。

以上事实，有原告提供的工程承包合同书、被告夏**出具的原告施工面积证明及当事人陈述等证据证明，本院予以确认。

本院认为

本案争议焦点为：1、五被告是否拖欠原告赵**工程款及具体数额；2、五被告应当承担责任的具体形式。

本院认为，合伙负责人和其他人员的经营活动，由全体合伙人承担民事责任。被告夏**与原告签订工程承包合同书，由原告赵**负责施工五被告合伙承建的方*新村钢筋工程，在争议工程验收合格后，产生的工程款应当由被告等合伙人共同承担付款责任。对被告刘*前、刘**、刘**关于工程合同是被告夏**签的，工程的事与其无关的抗辩意见，本院不予支持。现被告承建的方*新村住宅已经居住，并有部分房屋出售，依照《最**法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定，应以转移占有建设工程之日为经竣工日期，并视为相关工程已验收合格，被告应在竣工之日支付原告工程款，逾期应赔偿原告相关损失。按照原告与被告夏**签订的合同，原告工程款应为139800元，扣除已付115000元，被告尚欠24800元，原告请求支付24800元工程款的诉讼请求，本院予以支持。对原告要求按照月息二分，从2012年6月22日计算两年的利息为5920元的诉讼请求，本院认为，《最**法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中**银行发布的同期同类贷款利率计息。故原告要求工程款的利息应按照中**银行发布的同期同类贷款利率，自被告出具结算证明的次日即2012年6月23日起计算。对于五被告等合伙人之间的权利义务，可依照《中华人民共和国民法通则》第三十五条的规定，由合伙人对合伙的债务承担连带责任后，依据其内部合伙协议结算。被告李*不到庭视为对相关诉讼权利的放弃。

综上，依照《中华人民共和国民法通则》第三十四条、第三十五条，《最**法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：

裁判结果

被告夏**、刘*前、刘**、刘**、李*于本判决生效之日起十日内支付原告赵**工程款24800元及利息（以24800元为本金，按照中**银行发布的同期同类贷款利率，自2012年6月23日计算至2014年6月22日，以5920元为限）。

如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如未按判决指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。

案件受理费570元，由被告夏**、刘*前、刘**、刘**、李*负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或徐州**民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州**民法院。

裁判日期

二〇一四年五月二十六日