陈**、向小*与张**、汪康月建设工程施工合同纠纷再审复查与审判监督民事裁定书

审理经过

再审申请人陈**、向小*因与被申请人张**、汪康月建设工程施工合同纠纷一案，不服本院（2012）浙甬民二终字第488号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

再审申请人称/抗诉机关称

陈**、向小*申请再审称：其与张**已经合同约定，因张**一方原因造成停工且时间过长的，应该支付申请人工人生活费，因此，一、二审对因实际停工产生的工人停工生活费不予支持，属于判决不当，请求依法予以判决。

本院认为

本院认为：2010年10月12日，张**（甲方）与向小*、陈**（乙方）签订建房协议合同一份，双方约定：施工期间，如甲方土地发生原因造成乙方停工，不能施工，甲方要在短时间内解决，如时间过长，甲方要给乙方生活费。因本案诉争工程施工时并未取得建设工程规划许可证，而向小*、陈**与张**又不具有建筑施工资质，因此，各方当事人之间签订的建房合同均无效。向小*、陈**主张存在三个月的停工期，张**对此不予承认，而向小*、陈**亦未能提充分供证据予以证明，因此，再审申请人诉请本院不予支持。

综上所述，陈**、向小*的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款之规定，裁定如下：

再审裁判结果

驳回陈**、向小*的再审申请。

裁判日期

二〇一三年六月七日