河南省**程有限公司与新乡**有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告河南省**程有限公司（以下简称新**公司）诉被告新乡**有限公司（以下简称三**司）建设工程施工合同纠纷一案，原告新**公司于2014年7月31日向本院提起诉讼，本院于当日决定受理，依法向被告人三**司送达了起诉书、应诉通知书、举证通知书、开庭传票等法律文书，依法组成合议庭，于2015年1月4日公开开庭进行了审理。原告新**公司委托代理人张**到庭参加了诉讼，被告三**司经本院合法传唤，未到庭应诉，本院依法进行缺席审理，现本案已审理终结。

原告诉称

原告**公司诉称：2013年5月8日，原被告就新乡市紫金广场D幢综合楼达成劳务承包合同，约定由被告承包该项工程，协议约定了工期、承包价格和违约金等事项，其中完工日期为2014年1月20日，超期违约金为每日5000元。但工程开工后，被告施工进度十分缓慢，到完工日时远未达到完工标准，直至2014年7月才完工，工期延误近6个月，故诉至法院请求：1、判令被告支付原告违约金90000元。2、本案的诉讼费用由被告承担。

被告辩称

被告三**司在答辩期内未向本院递交书面答辩状。

原告**公司向本院所举证据材料有：1、2013年5月8日原被告签订的建筑工程劳务承包合同一份，证明原被告双方之间的合同关系及具体的工程概况、工期、违约金的计算方法。2、施工日志一份，证明2014年3月23日被告还并未实际完成其承包的工程范围。3、新乡市**限公司技术资料一份、预拌（商品）混凝土出厂质量证明书一份、见证取样单一份、混凝土抗压强度检验报告一份、旁站监理记录表一份，证明2014年3月23日正在进行康建紫金广场D幢综合楼24层的混凝土浇灌工作。4、新**公司员工马某某证人证言一份，证明2014年3月23日正在进行康建紫金广场D幢综合楼24层的混凝土浇灌工作。

被告三**司未向本院提交证据。

依据原告提交的证据和当庭陈述，本院可以确认如下案件事实：2013年5月8日，新**公司作为发包单位（甲方）和作为承包单位（乙方）的三**司签订《建筑工程劳务承包合同》一份，合同约定三**司以包工不包料，包安全、质量、工期、文明施工的承包形式，承包康建紫金广场D幢综合楼主体结构工程施工（不含后期装修部分和二次结构部分）和其余所有项目（从基础开挖到主体全部竣工验收），工程建筑面积19400㎡，地下一层、地上24层，局部26层，承包面积计算按河南省定额计算规则计算（阳台按全面积），基础按70%计算面积，工程工期为2013年5月10日至2014年元月20日完成，本工程每推迟一天罚款5000元，因甲方原因及不可抗力外因，工期顺延（其中年前保证砼筏板基础施工完成）。合同还对保证金、质量要求、付款办法、承包价格、双方责任等进行了约定。签订合同后，三**司进行了施工，至2014年3月23日还在进行康建紫金广场D幢综合楼24层的混凝土浇灌工作，未按照合同约定工期完工。

庭审时，新**公司称违约金计算方式为从合同约定的完工之日的次日即2014年1月21日起算到原告有证据证明还在施工之日即2014年3月23日，共计62天，按照合同约定共计31万元，从2014年3月23日我们没有证据在本案中不再主张，有证据的31万元我们只主张90000元。还称工程至今主体完工，外墙保温尚未完工，最终决算还未进行。

本院认为

本院认为，新**公司和三**司签订的《建筑工程劳务承包合同》是双方真实意思表示，且不违反法律规定，双方应当按照合同约定履行各自的义务。三**司未按照合同约定的时间如期完工，事实清楚，证据充分，在没有证据证明存在甲方原因及不可抗力外因的情况下，三**司应当承担相应的违约责任。从合同约定的完工之日的次日即2014年1月21日起算到新**公司有证据证明还在施工之日即2014年3月23日，共计62天，按照合同约定工程逾期罚款共计31万元，新**公司只主张90000元，应视为对自己权利的放弃，故本院对新**公司要求三**司支付90000元违约金的诉求予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，缺席判决如下：

裁判结果

新乡**有限公司于本判决生效之日起十日内支付河南省**程有限公司违约金90000元。

如果新乡**有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费2050元，由新乡**有限公司承担。为简便手续，原告河南省**程有限公司预交的诉讼费用不再退还，待执行时一并由新乡**有限公司向原告结清。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省**民法院。

裁判日期

二〇一五年一月十二日