中山市**有限公司与中山市**有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告中山市**有限公司（以下简称银**司）诉被告中山市**有限公司（以下简称燊立公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年2月17日受理后，由审判员罗**适用简易程序于2014年3月21日公开开庭进行了审理。原告银**司委托代理人麦**、谢**，被告燊立公司委托代理人郭**、陈**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原**公司诉称：2012年7月4日，原、被告双方签订变配电安装工程合同，约定由被告承接原告的朗晴盛荟园1#、2#电房及1#主干配电房安装工程，合同总价款3250000元，被告需于原告交付施工场地之日起60个日历天竣工，未能按照合同规定按时竣工验收通电，每延迟一天罚款5000元（罚款金从工程总价款中扣除，罚款总额不能超过工程总价款的10%）。合同签订后，原告于2012年8月15日向被告签发开工令，并同时将施工场地交付给被告开工建设。至2012年10月30日，合同约定的60天完工期已届满多天，但由于被告的进度缓慢，工程尚未完工，原告向被告发函催告其必须于2012年11月30日前通电。至2013年3月7日，被告尚未完工，向原告承诺于2013年3月30日前全部完成。时至今日，被告承接的上述配电工程仍未完工，已构成严重违约。为此，原告向法院起诉，请求判令：一、被告向原告支付违约金325000元；二、被告承担诉讼费用。

原**公司为证明其主张，向本院提交以下主要证据：1.变配电安装工程合同；2.开工令；3.燊立公司所承担的电房通电时间确定的联系函；4.燊立公司朗晴盛荟园工作计划。

被告辩称

被告燊立公司辩称：银**司的工程分两个时段施工，第一时段2013年5月通电，第二时段去年年底银**司才交施工现场，2013年底我方也已经施工完毕，不用支付给对方违约金。

被告燊立公司就其答辩向没有向法庭提交证据。

本院查明

经审理查明：2012年7月4日，银**司与燊**司签订变配电安装工程合同，约定：银**司委托燊**司承接位于朗晴盛荟园1#、2#电房及1#主干配电房安装工程；工程固定总造价3250000元（含税）；合同签订后，燊**司为银**司到供电部门办理好有关用电报装手续，燊**司在银**司按规定要求交付施工场地之日起60个日历天竣工，工程竣工后燊**司在7个日历天内报供电部门验收通电，验收通电后经双方签订工程竣工确认书后交付银**司使用；燊**司未能按照合同规定按时竣工验收通电，每延迟通电一天罚款5000元（罚款金从工程总价款中扣除，罚款总额不能超过工程总价款的10%）；合同还约定了其他内容。2012年8月15日，银**司向燊**司发出变配电安装工程开工令，通知燊**司尽快组织人员设备进场开工，工期从2012年8月15日起算，合同工期为2个月，计划工期为2个月。2012年10月30日，银**司向燊**司发出电房通电时间确定的联系函，内容为：针对燊**司所承担的电房施工进度严重滞后问题，我方多次要求燊**司加快通电施工及按合同施工，均未能收到预期效果，经与燊**司郭**总经理协商，燊**司承诺朗晴盛荟园于2012年11月30日通电。燊**司于2012年11月7日签收该函。2013年3月7日，燊**司向银**司发出朗晴盛荟园工作计划，燊**司承诺在2013年3月15日完成部分项目，1#、2#电房2013年3月20日通电，低压2013年3月30日通电，并可报装。此后，因工程未能按期完工，银**司于2014年2月17日诉至本院，主张上述实体权利。

另查：庭审中，双方确认：收到开工令说明收到施工场地，工期从收到开工令后开始计算；朗晴盛荟园1#、2#电房于2013年5月27日完工。

本院认为

本院认为：本案系建设工程施工合同纠纷。双方争议的焦点是：燊立公司是否存在违约行为，应如何承担违约责任。

银**司与燊**司于2012年7月4日签订的变配电安装工程合同是双方真实意思表示，内容没有违反国家法律、法规的强制性规定，是合法有效的合同，双方应自觉履行。2012年8月15日，银**司向燊**司发出变配电安装工程开工令，将施工场地交付给燊**司，燊**司应在收到开工令后60个日历天内竣工。但燊**司直至2013年5月27日才竣工，违反合同的约定，应承担违约责任。燊**司辩称合同是分段施工，但未能提交证据证明，本院不予采信。即便涉案工程是分段施工，第一时段从2012年8月15日开始施工，至燊**司主张的2013年5月完工，工期也明显超出合同约定的60个日历天。合同约定违约金每日5000元，总额不超过工程总价款的10%，燊**司违约天数已超过100天，故银**司主张燊**司按合同约定支付违约金325000元的诉讼请求，符合合同约定，本院予以支持。

综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百零七条、第一百一十四条第一款之规定，判决如下：

裁判结果

被告中**程有限公司于本判决生效之日起七日内向原告中山市**有限公司支付违约金325000元。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费6175元，减半收取3088元（原**公司已预交），由被**公司负担（被**公司于本判决生效之日起七日内向本院交纳）。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五天内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省**民法院。

裁判日期

二〇一四年四月二十四日