库**升华新型**公司与龙**公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告福升华建材公司诉被告龙*宏**司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年10月9日受理后，依法组成合议庭，于2015年12月9日公开开庭进行了审理。原告福升华建材公司委托代理人吴**，被告龙*宏**司委托代理人魏*到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告福升华建材公司诉称，原、被告于2012年6月12日签订《工程承包合同》，约定工期自2012年6月26日至2012年10月26日，工期120天。工程如不能按合同的工期交付使用，若工期交付使用超过15天以上，从第16天开始计算，应向发包方支付金额10000元／天的违约金。被告按期开工，但至2013年5月31日方完工交付，逾期217天。被告至今没有向原告交付该工程的相关技术资料，故原告诉至法院，要求判令：1、被告向原告支付逾期完工违约金202万元；2、判令被告按照税务相关法律规定开具已付款发票；3、判令被告按照合同约定及法律规定交付施工技术资料（工程竣工报告，技术档案，施工管理资料，工程使用的建筑材料设备进场试验报告及工程保修书等）4、判令被告承担本案诉讼费。

被告辩称

被告龙*宏**司辩称，原告的诉讼已过时效，诉讼请求不予成立，应驳回；原告按照合同约定未及时履行付款义务，付款违约28天；在我方诉原告2015库民初2380号一案中，生效判决书已认定原告违约迟延付款造成工期延误，且合同中约定的时间并不包括修建钢结构厂房的时间，故多种原因造成了我方延期交工，不应由被告承担责任。请求驳回原告方的诉讼请求。

本院查明

经审理查明：2012年6月12日，原、被告签订《工程承包合同》。合同约定：被告为原告在位于库尔勒市塔什店镇工业园内承建年产8000万块（折标）砖生产线，合同总造价为1260万元；承包范围和内容：以下范围内的整条生产线的设计，施工，调试及基础：1、宽3.6M×108M…3、运转设备采购安装、设备规格及承包范围详见合同附表。施工期限为2012年6月26日至2012年10月26日完工（有效工作日120天，以被告通知时间为准）；工程如不能按合同的工期交付使用，若工期交付使用超过15天以上，从第16天开始计算，应向发包方支付金额10000元／天的违约金。被告必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工；工程竣工后，由原告验收，被告按规定对工程实行保修，保修期为二年；合同签订后，预付订金20万元，施工人员到场付材料款378万元，其余根据进度拨资金付至总额的95%。窑炉完工生产投产计算时间，一年内无任何质量问题一次付清剩余5%；任何一方违反合同规定，违约方支付守约方总工程款30%的违约金。合同签订后，被告按约定施工，后原告自行购买钢结构厂棚材料、水泥、砖及砂石。2013年5月31日，被告已完成设备的安装并经原告确认。2012年7月9日至2013年5月27日期间，原告支付被告工程款合计为11424724元。2013年7月，被告安装的1060千伏变压器正式通电。因原告拖欠工程款，被告未对安装的设备进行调试。事后，原告自行找人对设备进行调试。2013年9月，被告福升华建材公司年产8000万块砖生产线投产。

另查，被告认可仅向原告提交了施工图纸，并且没有向原告开具已收款发票。（2015）库民初字2380号民事案件龙筑宏**华建材公司庭审笔录中，福升华建材公司并未提出龙**公司工期延误之事，也并未提出反诉要求其承担违约责任。

以上事实有《工程承包合同》及合同附件、判决书、庭审笔录以及原、被告当庭陈述可以证实。

本院认为

本院认为，原、被告在自愿平等的基础上协商一致后签订《工程承包合同》，不违反法律法规的规定，合同合法有效，对双方具有约束力。根据法律规定，民事诉讼的一般诉讼时效为两年，诉讼时效应自知道或应当知道权利被侵害之日起算。本案中，合同约定的施工期限为2012年6月26日至2012年10月26日完工，而被告于2013年5月31日完工并经原告确认，被告也将涉案工程交付给了原告后离开工地。原告对被告逾期完工的事实是知情的。其应于2012年10月26日就已经知道了被告无法在约定期限内交工，权利受到侵害。在（2015）库民初字2380龙筑宏**华建材公司民事案件中，福升华建材公司也并未提出龙**公司工期延误之事，也并未提出反诉要求其承担违约责任，故时效并无中止、中断事由。因此，本院认为原告要求被告承担因工期延误的诉讼时效已过，原告要求被告支付违约金的诉讼请求本院不予支持。

被告对承建的工程有义务向原告提交和工程相关的施工技术资料，故对原告要求被告交付施工技术资料的诉讼请求本院予以支持。

被告已收到原告支付的工程款合计为11424724元，对该笔款项应该按照税务相关法律规定开具发票，对原告该项请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条和《中华人民共和国合同法》第六十条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告重**窑有限公司于本判决生效后五日内按照税务相关法律规定向原告库**升华新型**公司开具已付工程款11424724元的发票；

二、被告重**窑有限公司于本判决生效后五日内向原告库**升华新型**公司交付该工程施工技术资料（工程竣工报告，技术档案，施工管理资料，工程使用的建筑材料设备进场试验报告及工程保修书等）；

三、驳回原告其他的诉讼请求。

本案受理费22960元，由被告负担70元，原告自行负担22890元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，并交纳上诉案件受理费，上诉于巴音郭**级人民法院。如上诉期满之日起七日内未预交本诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。

裁判日期

二〇一六年一月八日