慈溪绿**有限公司与慈溪市**有限公司一案一审民事判决书
审理经过
原告慈溪绿**有限公司（以下简称绿**司）与被告慈**程有限公司（以下简称金**司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年10月29日立案受理后，依法适用简易程序，由代理审判员王**于同年11月24日公开开庭进行了审理。原告绿**司的委托代理人赵**、罗**到庭参加诉讼，被告金**司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称
原告绿**司起诉称：2013年2月24日，原、被告签订了编号为GF-2013-0201号《建设工程施工合同》一份，约定由被告承建慈溪城南区块综合改造C-21地块（老年活动站）工程，工程地点在横河相士地村，东临规划幼儿园，南临天香桥路，西临相士地江，北临规划绿化带，工程承包范围：老年活动站土建、安装、市政、景观、附属工程等施工总承包及保修期服务；工期300天，计划开工日期为2014年3月1日。合同签订后，被告于2014年4月15日开工，原告按照合同约定履行了相应的付款义务。至2015年9月，原告已支付工程款项共计7445000元，但截至2015年10月1日，工程已经历时534天，被告仅完成了桩*及地下室工程、主体结构工程，因被告未按约定工期进行施工，严重拖延工期的行为给原告造成了重大损失，且原告得知被告在外已负债累累，已无法正常履行合同义务。现诉请：一、判令解除原、被告签订的编号为GF-2013-0201号《建设工程施工合同》；二、本案诉讼费由被告承担。
被告辩称
被告金**司未作答辩，亦未提供任何证据。
原告为证据自己的诉称主张成立，向本院提供如下证据：
1.《建设工程施工合同》一份，内容为原告将老年活动站工程发包给被告施工、合同工期300天等，拟证明原告与被告存在建设工程施工合同法律关系，合同对承包范围、工期、违约责任等作了明确约定的事实；
2.开工报告一份，拟证明被告于2014年4月15日开工的事实；
3.合同解除通知书、顺丰速运单各一份，拟证明原告于2015年10月10日通过顺丰快递向被告寄送合同解除通知书，被告于2015年10月11日签收的事实；
4.结算款统计表一份，拟证明原告与被告已经就工程款进行了结算，原告已经支付工程款7445000元的事实。
当庭提交证据5.工地照片一组、工程款支付证书五份，拟证明至2015年10月19日，被告实际完成的工程量。
经审查，原告提供的证据具有真实性、合法性，且与本案具有关联性，被告在收到本院送达的相关诉讼文书后未作抗辩，亦未到庭质证，视为放弃质证权利，本院对原告提供证据的证明力均予以确认。
本院查明
根据确认的证据及原告的庭审陈述，本院查明的事实与原告诉称一致外，另查明：《建设工程施工合同》通用条款第16.2.1承包人违约的情形条款中约定“在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：……（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的……（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的”，第16.2.3因承包人违约解除合同条款中约定“因承包人……违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同”。专用条款第7.5.2因承包人原因导致工期延误条款中约定“……实际进度滞后进度计划超过60天时，发包人有权要求更换项目施工管理团队或终止合同”。原告于2015年10月10日向被告寄送合同解除通知书，被告于次日签收，且被告未就此通知内容提出异议。同年10月19日，双方就涉案工程已完成工程量进行结算，确认已完工部分工程造价为7445000元，原告已全额支付。
本院认为
本院认为：原、被告签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，依法成立且有效，双方均应按约履行各自义务。原告依约履行了付款义务，被告应依约如期施工。现自工程开工即2014年4月15日至今已五百八十多天，远远超出合同约定工期300天，且被告在完成了桩*及地下室等部分工程后，停工至今。根据合同约定，在被告未能按施工进度施工，造成工期延误超过60日，且被告以自己的行为表明不再继续履行施工义务的情形下，原告有权要求解除合同，本院对原告要求解除双方签订的《建设工程施工合同》的诉讼请求，予以支持。被告金**司经本院合法传唤无正当理由未到庭，本院依法缺席判决。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十三条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
裁判结果
原告慈溪绿**有限公司与被告慈**程有限公司于2013年2月24日签订的编号为GF-2013-0201号《建设工程施工合同》于本判决生效之日起解除。
本案受理费100元，减半收取计50元，由被告慈**程有限公司负担，于*判决生效之日起七日内交纳本院。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省**民法院。上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费交纳通知书后七天内，凭判决书向浙江省**民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件受理费。如银行汇款，收款人为宁**政局非税资金专户，帐号：3792，开户银行：宁**国银行营业部；如邮政汇款，收款人为宁波**民法院立案室。汇款时应注明原审案号。逾期不交按自动放弃上诉处理。
裁判日期
二〇一五年十一月二十五日
