王**与路*一案一审民事判决书
审理经过
王**与路延装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年4月1日受理后，依法组成合议庭，于2015年5月6日公开开庭进行了审理，双方当事人均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告诉称
原告王**诉称：装修工程开工后，因被告改造电路、增加工程量，致使原告未按期交工，工程交付使用后被告未按合同支付下剩工程款，现请求：1、判令被告支付装修款36563元；2、判令被告承担违约金15356.46元（36563元5‰84天）；3、由被告承担本案诉讼费用。
被告辩称
被告路延辩称：1、原被告签订合同日期是2014年11月9日，交工之日为2015年1月20日，延期交付42天，原告已构成违约；2、改造电路只用了不到1天时间，延期交付不是被告造成的；3、原告装修工程存在质量问题，给被告造成了经济损失，余款不足以弥补损失。
本院查明
经审理查明：2014年11月9日，王**与路*签订了《装修合同》，合同约定：王**为路*位于怡景花苑楼下门面房（半山乌江鱼）进行装修，包工包料；工期为40日内，逾期以每日300元的违约处罚，如工期内因甲方原因造成的耽误工期乙方不负赔偿责任；工程总造价为8.8万元，施工前预付3.8万元的材料费，15日后再付2万元，剩余款项在工程完成交付使用之日一次性付清，逾期以剩余款项日千分之五的违约金处罚；工程量，如在施工中工程量变动，则甲乙双方协商相应的增减费用，在工程总造价中做相应的变动，若双方不能协商一致则按合同执行。合同签订后，路*付王**装修费3.8万元，王**于2014年11月10日开始装修。2014年12月5日，路*付王**装修费2万元，施工期间因路*提出操作间太小，对操作间进行了两次改动，第一次改动费用王**和路*商定为300元，第二次改动王**将需要的材料费及工费清单（金额为4263元）用手机发微信告知路*，路*收到后未提出异议，后路*给王**装修费1000元；另外增加1个操作平台，增加操作平台王**提出需增加费用3000元，路*回应结算时再说，王**按路*的要求增加操作平台1个，2015年1月10日，王**装修结束后交付路*。2014年1月20日，王**与路*对装修工程结算时发现鱼缸漏水，经维修仍不能使用，王**提出由路*购置鱼缸，费用由其承担。后王**多次索要工程款未果，提起诉讼。
另查明：因改造电路耽误施工2日，增加工程量用时7日。路延购置鱼缸花费3500元。
上述事实，有下列证据在卷证实，并经法庭当庭质证、认证，足以认定。
1、原、被告的陈述；
2、原、被告的身份证复印件2份，证实当事人的身份；
3、原、被告提供的装修合同各1份，证实王**与路延约定装修项目、装修费金额及违约责任的事实；
4、原、被告提供的收条各2份，证实原告领取装修款5.8万元的事实；
5、原告提供的装修费用清单1份，证实原告第二次改动操作间的费用为4263元的事实；
6、证人吴**、杜*、贾**的证言，证实装修期间增加的工程量、因改电线路误工、装修工程交付时间及装修的鱼缸无法使用的事实。
本院认为
本院认为：王**与路*签订的装饰装修合同合法有效，双方应按合同约定履行各自的义务，工程完工交付后路*应付剩余装修款，故王**请求支付装修款的理由成立，应予支持。合同总造价为8.8万元，但在施工过程中应路*的要求增加了工程量并对操作间进行了改动，应将增加的工程量和改动的费用计入总造价，第一次改动费用300元是双方商定的，第二次改动费用4263元，路*在收到费用清单微信后未提出异议，应视为默认；王**提出增加操作平台需费用3000元，路*未提出不同意见，视为认可，故该工程总造价应为95563元，路*已付工程款5.9万元，购置鱼缸花费3500元王**认可，应从工程款中扣除，故路*应付王**装修余款为33063元；扣除增加的工程量用时7天和改造电路误工3天，按约定王**应在2014年12月30日前交工，实际交工时间为2015年1月10日，延误11日；路*未在约定期限内付清装修款，王**和路*均有违约行为，故王**要求路*承担违约金的理由不成立；路*辩解王**的装修存在质量问题，给其造成了经济损失，但未提供相关证据，故其辩解理由不成立。依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百五十三条、第二百六十二条、第二百六十三条，《最**法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
裁判结果
一、由路*给付王**装修款33063元；
二、驳回王**的其他诉讼请求。
以上给付内容，限判决生效后10日内履行。如果未按判决规定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1098元，由王**负担398元，路延负担700元。
本判决发生法律效力后，申请执行人可从履行期满之日起二年内，向本院书面申请执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省**民法院。
裁判日期
二〇一五年五月十四日
