淮安**有限公司与江苏佛**限公司葛建海建设工程施工合同纠纷民事判决书

审理经过

原告淮安**有限公司（以下简称爱**公司）与被告江**有限公司（以下简称佛力公司）、葛**建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年5月22日立案受理后，依法由审判员李**适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告爱**公司委托代理人吴**、被告佛力公司委托代理人徐**及被告葛**均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告爱**公司诉称：原告爱**公司开发建设渔沟万隆小区，其中12#、13#楼由被**公司承建，至2011年8月30日，被告延误工期208天。工程结束后，被告葛**无理扣押竣工验收资料，原告多次与两被告协调未果。后双方于2012年1月17日签订协议书，约定原告提前向被告支付工程款，被告承诺春节后积极配合原告把万隆小区12#、13#楼有关资料准备齐全，上报有关部门，争取早日完成竣工验收工作。直到2012年4月18日，被告才填报外墙面砖检测委托书，说明在这之前被告没有准备资料，被告至今已扣押资料1000多天。现原告起诉要求：两被告将渔沟万隆小区12#、13#楼竣工验收资料立即送交发包人，并对资料的完整性、真实性、合格性负责到底；本案诉讼费用由被告承担。

被告辩称

被告佛**司辩称：一、葛**不是合同当事人，不能作为本案被告。二、在工程竣工后，被告多次提出向原告交付工程资料，原告拒收，并诉请法院要求被告将相关资料交付质检站，在案件审理过程中，被告已将资料交付淮安**民法院，但原告拒绝领取，因此产生纠纷的责任在于原告，请求依法驳回原告诉讼请求。

被告葛*海辩称：同佛力公司的答辩意见。

本院查明

经审理查明：原告与被**公司于2010年7月22日签订《建设工程施工合同》一份，约定原告爱**公司将其开发的淮安市淮阴区渔沟镇万隆小区12#、13#楼土建、水电安装工程发包给被**公司施工，其中通用条款第32.1条约定，被**公司作为承包人应当按国家工程竣工验收有关规定，向发包人爱**公司提供完整竣工资料及竣工验收报告。合同签订后，被**公司依约定组织施工，并于2011年8月20日完成相关施工。后双方就工程结算及相关资料交付等发生争议。2012年1月17日，原告爱**公司与被**公司签订协议书一份，约定：2012年1月20日前，原告爱**公司付给被**公司27万元，用于发放农民工工资；以后所有农民工工资问题再出现任何矛盾，均由被**公司负责；春节后，被**公司积极配合原告爱**公司把万隆小区12#、13#楼有关资料准备齐全，上报有关部门争取早日完成竣工验收工作。现原告起诉要求：两被告将渔沟万隆小区12#、13#楼竣工验收资料立即送交发包人，并对资料的完整性、真实性、合格性负责到底；本案诉讼费用由被告承担。

另查明：被告佛**司曾向本院起诉要求原告爱**公司给付工程款、违约金、逾期利息。同时，原告爱**公司向本院提起反诉，要求被告佛**司给付延误工期损失及违约金48.4万元，提前支付工程款利息3.9万元。本院于2013年10月22日作出（2012）淮渔民初字第0221号民事判决书，判决驳回被告佛**司的诉讼请求，驳回原告爱**公司的反诉请求。后双方均不服该判决，均提起上诉，淮安**民法院依法制作的（2013）淮中民终字第1685号民事判决书判决：一、撤销淮安市淮阴区人民法院（2012）淮渔民初字第0221号民事判决；二、爱**公司于本判决生效后三日内支付佛**司工程款371684元及逾期付款利息（自2013年12月19日起至实际付款之日按照中**银行发布的同期同类贷款利率标准计算）；三、驳回佛**司与爱**公司的其他上诉请求。在（2012）淮渔民初字第0221号案件的二审中，被告佛**司已将相关的竣工验收资料移交给淮安**民法院。2013年8月23日，原告爱**公司向本院起诉要求被告佛**司、葛**将竣工验收资料交付给质监站，本院依法制作的（2013）淮渔民初字第0434号民事判决书认为被告佛**司并无义务将竣工验收资料直接送交质监部门申请竣工验收，故判决驳回原告爱**公司的诉讼请求。原告不服该判决，提起上诉，后又撤回上诉。庭审中，两被告一致陈述被告葛**系被告佛**司员工。

本院认为

本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。本案中，原告与被**公司自愿订立的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律及相关行政法规的强制性规定，应认定为有效合同，双方当事人应当按照该合同约定内容履行。根据双方签订的建设工程施工合同通用条款第32.1条约定，被**公司作为承包人应当按国家工程竣工验收有关规定，向发包人爱**公司提供完整竣工资料及竣工验收报告，故本院对原告要求被**公司将万隆小区12#、13#楼竣工验收资料送交原告的诉讼请求，依法予以支持。至于原告主张的资料的完整性、真实性、合格性，是合同的应有之义，是被**公司的附随义务，无需特别强调。原告要求被告葛**送交竣工验收资料，因为原告认为是由葛**与原告进行合同洽谈、工程施工、结算等，两被告之间系挂靠关系，故要求两被告一起送交资料。本院认为，原告仅依据葛**在工程中的行为来判断两被告之间系挂靠关系，而未能提供证据证明其该项观点。根据两被告在庭审中的陈述，被告葛**系被**公司员工，故葛**在工程中所实施的行为均系职务行为，本院对原告的该项主张不予支持。至于被告辩称原告拒绝从淮安**民法院领取相关竣工验收资料，故原告应承担相应责任，本院认为，根据双方所签订的合同约定，被**公司作为承包人应当按国家工程竣工验收有关规定，向发包人爱**公司提供完整竣工资料，故原告未从淮安**民法院领取诉争材料并不能成为被**公司免于履行相关义务的理由，本院对被告的该项辩解意见不予采纳。本案调解未果。依据《中华人民共和国合同法》第六十条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：

裁判结果

被告江**有限公司于本判决生效后

十日内将淮安市淮阴区渔沟镇万隆小区12#、13#楼的完整竣工验收资料送交原告淮安**有限公司；

二、驳回原告淮安**有限公司的其他诉讼请

求。

案件受理费80元，减半收取40元，由被**公司负担（原告已预付，被**公司于本判决生效后十日内给付原告）。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省**民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（收款人：淮**政局，开户行：淮安**城中支行，帐号：341201040002554）。

裁判日期

二〇一四年八月五日