许**与陈**、江苏**限公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告许**诉被告陈**、江苏**限公司（以下简称农**司）、宿迁**限公司（以下简称吉**司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年7月10日立案受理后，依法组成合议庭，于2014年9月11日公开开庭进行了审理。原告许**及其委托代理人潘**，被告陈**委托代理人王*，被告吉**司委托代理人余**到庭参加诉讼。被告农**司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。

原告诉称

原告许**诉称，被告陈**挂靠农**司承建吉**司泗洪县重岗社区山芋加工厂厂房建设工程。陈**承包工程后又将工程转包给原告施工。2011年3月25日陈**与原告签订了两份劳务清包协议，将重岗社区山芋加工厂1、2厂房内框架楼工程承包给原告施工。工程结束后，2012年8月12日，经双方结算，被告尚欠原告工程款183317元。经原告多次催要，至今未付。

被告辩称

被告陈**辩称，原告完成的工程未经验收合格，被告不应支付工程款；涉案工程总价款为355000元，已经支付230000元，扣除5%质保金在验收合格一年内支付，现在原告仅有权要求支付工程款107250元；原告逾期完工，按照约定应罚款1000元／天，该项违约金共计190000元，故请求驳回原告对被告陈**的诉讼请求。

被告农垦公司未作答辩。

被告吉**司辩称，该工程的发包主体是宿迁**限公司（以下简称天**司），而不是吉**司，故请求驳回原告对被告吉**司的诉讼请求。

本院查明

经审理查明，2010年9月23日，被告陈**挂靠农**司签订建设工程施工合同，天**司将其公司1、2号厂房发包给农**司施工，被告陈**为实际施工人。2011年3月25日，陈**与许**签订劳务清包协议两份，约定将天**司1号厂房内框架楼及1、2号厂房建设工程以包清工方式承包给原告许**承建，约定1、2号厂房总价款355000元，1号厂房内框架楼单价为140平方米（按建筑面积计算），内框架楼工程工期为30天，1、2号厂房建设工程工期为60天，两合同约定工程验收合格工程款付至95%，质保金为5%，工程完工一年内支付。

合同签订后，原告投入施工。2012年8月12日，原告对已经完成的工程进行结算，载明1、2号厂房工程款总额为355000元，1号厂房面积为600平方米，工程款为84000元，工程款合计439000元，扣除已经支付的工程款及变更部分工程，被告尚欠工程款183317元。2013年5月6日，被告陈**在该清单上签字“以上工程款在工方把剩余工程量作清后按照壹拾捌万结算”。2013年2月9日，原告与被告陈**签订补充协议，约定陈**于正月结束前到泗洪组织验收，逾期一天罚款1000元，原告在陈**备足材料后10日内完成剩余工程，逾期一天罚款1000元。2013年5月底，被告将剩余工程所用的材料提供给原告。后原告将全部工程完工，现工程已经投入使用。

另查明，2014年7月10日，中**银行同期同类贷款基准利率为5.6%【6个月至1年（含）】。

上述证据由原告提供的劳务清包协议书两份、工程清单证明，被告陈**提供的补充协议、材料款收据，被告吉**司提供的本院（2013）洪民初字第0722号民事判决书以及原被告当庭陈述予以证实。

本院认为，原告许**与被告陈**无施工资质，故其之间两份工程施工合同属无效合同。原告完成的工程已经投入使用，被告陈**约定的结算条款支付工程款。被告陈**签字认可剩余工程款为180000元，本院予以确认。原告同意扣除5%质保金即21950元，本院予以准许。扣除质保金后，被告陈**现在应支付工程款158050元。逾期支付工程款应支付利息。该利息从应付工程款之日起算。原告无证据证实该工程系2012年8月12日验收合格，结合该工程现在已经投入使用，故利息可从原告起诉之日即2014年7月10日起按照中**银行同期同类贷款基准利率计算至判决确认履行期限届满之日至。

本院认为

由于涉案合同属无效合同，被告陈**抗辩主张原告承担工期违约责任的主张无法律依据，但其因原告工期拖延造成损失的可以请求赔偿。但被告陈**未提供证据证明系原告单方原因造成工期违约及其违约天数，以及因违约行为造成的损失数额，故对被告对原告请求被告承担190000元违约责任主张不予支持。被**公司与陈**系挂靠关系，应对陈**因履行该工程施工合同的产生的民事责任承担连带责任。被告吉**司不是该工程发包单位，故对原告请求被告吉**司承担连带责任的诉讼请求不予支持。综上依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五项）、第五十八条，《最**法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、第二十六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告陈**支付原告许**工程款158050元及利息（从2014年7月10日起按照年利率5.6%计算至判决确认履行期限届满之日至），于判决生效后10日内履行完毕。

二、被告江**限公司对上述款项承担连带责任。

三、驳回原告许**对被告宿迁**限公司及其他诉讼请求。

如果未在本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费3966元，被告陈**负担3461，被告江苏**限公司承担连带支付责任。原告许乾坤负担505元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省**民法院。根据《诉讼费用交纳办法》的规定，向江苏省**民法院预交上诉案件受理费3966元（开户行：中国**城支行，帐号：46×××80）。

裁判日期

二〇一四年十月十八日