庄**与中国核**有限公司、江苏**限公司等建设工程分包合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告庄**与被告中国**有限公司（以下简称核工业二二建设公司）、江苏**限公司（以下简称奇鸿公司）、中粮东海**）有限公司（以下简称东**公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2014年2月21日受理后，依法适用简易程序由审判员张**独任审判，于2014年3月25日公开开庭进行了审理。原告庄**及其委托代理人孙*、被告核工业二二建设公司的委托代理人王**、被**公司的委托代理人刘**、被告东**公司的委托代理人韩**、周*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告庄*年诉称，被告核工**设公司承建被告东**公司的建设工程后，将部分工程分包给被告奇**司；奇**司又将其中的工艺电气及仪表安装工程分包给原告。现工程已通过竣工验收并交付使用，但被告奇**司迟迟未足额支付工程款。2014年1月16日被告奇**司法定代表人史志新签字确认结欠原告工程款350000元。现要求被告奇**司立即支付工程款350000元，并自2012年12月1日至履行之日止按银行同期贷款利率支付利息；被告核工**设公司将建设工程分包给没有施工资质的奇**司、被告东**公司作为发包人，两者均应承担连带清偿责任。审理中，原告将利息的起算时间变更为2014年1月21日。

被告辩称

被告核工业二二建设公司辩称，被告奇**司仅为超范围经营，并不导致分包合同无效。即使分包合同无效，按照最高院的司法解释，也只有发包人应在未支付工程款范围内对实际施工人承担连带责任，本公司并非发包人，不适用该规定；江**高院对前述司法解释的扩充解释不具备司法解释的效力，且本公司住所地在湖北省宜昌市，适用江**高院的规定显然对本公司不公平。本公司已超额向被告奇**司支付工程款。故我公司不应对被告奇**司结欠原告的工程款承担连带责任。

被告奇**司辩称，对原告的诉讼请求没有异议，同意支付原告工程款350000元及相应利息，无需被告核工业二二建设公司与东**公司承担责任。

被告**公司辩称，我公司严格按照工程进度、合同约定履行了付款义务；纠纷发生后我公司积极配合保税区管委会、建设规划局解决问题，但由于核工业二二建设公司不出面、原告也未提交结算材料致纠纷未能解决；我公司不是合同相对方，无需承担连带责任。

本院查明

经审理查明，2011年3月18日东**公司与核工**设公司签订《施工合同》，约定核工**设公司承建东**公司特油二期两条100T／D奶油线及成品库、熟化库工程，包括桩*、砼结构、钢结构、工艺管线及电气安装等工程施工；合同价款暂定3218万元。合同第六条“合同价款及调整”第26.1为：“工程款（进度款）支付：本工程按月支付工程款，每月经监理工程师和发包人审核后，支付至完成工程量的70%（同时按比例扣回工程预付款），工程完工并验收合格同时提交完整的工程资料和结算资料后，支付至合同总价的75%（同时扣回全部预付款）；审计完成付至审计结算价的95%；质量保修金（审计结算价5%）待保修期满两年后14天内一次性付清”；第十条“违约、索赔和争议”第35.2为：“本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：如工期延误、应承担违约责任、并向甲方支付赔偿款，赔偿费支付办法按合同公司每延误一天赔偿3万元，但最高不超过合同总价的5%……”；第十一条“其它”第3.8为：“本工程必须由承包人自行完成，不准转包或擅自分包，……对确需分包的特殊工程须经发包人同意，分包人应就其完成的工作成果向发包人承担连带责任”。

2011年6月6日核工**设公司与奇**司签订协议书，约定核工**设公司将东海粮**有限公司特油二期项目中的机电设备采购及安装、水电、钢结构工程分包给奇**司，金额为16200000元。

奇**司经营项目为：自营和代理各类商品技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；保温材料、建材、装饰装潢材料、化工产品及原料（除危险化学品）、电器机械、阀门、管道、刚才、电线电缆、饲料的销售。该公司无建设施工企业资质。

对上述事实与证据，当事人均无异议。

原告庄**提交了其与奇**司于2012年2月28日签订的《建筑安装工程分包合同》及2014年1月21日奇**司法定代表人史志新签字的《关于解决中核**限公司拖欠施工人员工资及工程款纠纷的会议纪要》，证实奇**司将其自核工**设公司分包的工程再部分分包给庄**，2014年1月21日史志新确认庄**工程款为“工艺电气及仪表安装庄**350000元”。原告据此向本院提起诉讼，要求被告奇**司支付该笔工程款、及2014年1月21日起至履行之日止按银行同期贷款利率计算的利息，并要求核工**设公司与东**公司承担连带责任。

被**公司对原告的陈述、证据及原告的主张没有异议；被告核工**设公司与东**公司对该证据的真实性不予认可，认为其未参加该次会议，原告也未提交结算依据。

本院认为

本院认为，奇**司将工程分包给原告，并确认原告的工程款数额，对此，本院予以认定。被告奇**司于2014年1月21日与原告结算工程款，但双方未约定付款时间，原告要求被告自当日起按银行同期贷款利率支付利息，并无不当，本院予以支持。

原、被告的主要争议在于被告核工业二二建设公司与东**公司是否应承担违约责任。

一、被告**公司是否尚欠付工程款。

被告**公司陈述该工程于2012年6月竣工、2013年6月通过验收，其与核工**设公司已于2013年12月27日结算，并提交了《建设工程结算造价定案表》，工程款最终审定金额为31071357.54元，东**公司、核工**设公司、中竞发（**询有限公司在该定案表上加盖公章。东**公司截至目前共向核工**设公司支付工程款24135000元。

被**公司认为被告核工业二二建设公司严重拖延工期，应承担违约金，但目前双方尚未就违约金数额协商一致，东**公司也未提起诉讼；被告核工业二二建设公司认可2014年3月8日其公司与东**公司项目负责人商量工程款的支付时，东**公司称核工业二二建设公司拖延6个月工期，需承担违约金，如果核工业二二建设公司不承担违约金，东**公司将不再支付工程款；而且现在还有大量工程需返工，等返工完成后再协商工程款。

被告**公司、核工业二二建设公司据此主张双方虽已结算工程款，但仍存在违约金及工程质量之争，双方尚未最终确定核工业二二建设公司应得工程款数额，原告要求被告**公司在欠付工程款范围内承担连带责任，缺乏事实与法律依据。

本院认为，被告东**公司与核工**设公司签订的《施工合同》合法有效。按照该合同约定及工程款结算，至2013年12月27日东**公司应付工程款数额为29517789.66元，被告东**公司至今支付24135000元，尚欠工程款5382789.66元。被告东**公司与核工**设公司之间未就违约金等进行结算，依照《最**法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款的规定，东**公司仅在欠付被告核工**设公司工程款范围内对原告承担责任。

二、被告核工业二二建设公司是否应承担责任

被告核工业二二建设公司主张：1、被告奇**司虽无安装的经营范围，但仅是超范围经营并不导致合同无效；钢结构安装并非全部由奇**司负责；2、被告核工业二二建设公司虽无书面证据证明东**公司同意其将工程分包给奇**司，但奇**司的负责人、施工人员每天在工地上工作，经常与东**公司工地负责人接触，东**公司不可能不知道分包一事，由此可见东**公司同意该分包行为。即使分包合同无效，原告要求被告核工业二二建设公司承担连带责任也缺乏法律依据；3、虽然被告核工业二二建设公司与奇**司尚未结算，但依据核工业二二建设公司自行计算的结果，其应付奇**司工程款13170793.56元，现已支付15721501元（其中2700000元被宜兴市人民法院作为史志新的个人债权扣划至该院）。

被告奇**司陈述其向核工业二二建设公司分包工程一事并未告知东**公司、核工业二二建设公司制作钢结构后由奇**司安装；不认可被告核工业二二建设公司计算的工程款总额。

被告**公司否认知道分包一事，且不同意被告核工业二二建设公司的分包行为。

原告主张被告核工业二二建设公司违法分包，合同无效。

本院认为，被告奇**司无建设施工企业资质，且核工业二二建设公司也未提供证据证实东**公司同意其分包。依照最**法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，该分包合同无效。被告核工业二二建设公司应当对奇**司所欠工程款承担连带责任。

综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、最**法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十七条、第十八条、第二十六条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告江苏**限公司支付原告庄**工程款350000元，并支付该款自2014年1月21日起至判决确定之日止、按银行同期贷款利率计算的利息。限于判决生效后10日内履行。（如采用转账方式支付，请汇入原告庄**指定的账号；或汇入张家港市人民法院，开户银行：交通**港分行，账号：38XXXXXX360）。

二、被告中国**有限公司对被告江苏**限公司所负的上述债务承担连带清偿责任。

三、被告中粮东海粮**）有限公司对被告中国核**有限公司的上述项付款义务在欠付被告中国核**有限公司工程款范围内承担清偿责任。

如果被告江苏**限公司、中国核**有限公司、中粮东海**）有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费3300元（已减半收取）由被告江苏**限公司负担，该款原告庄**已预交，被告江苏**限公司在履行本判决一并与原告庄**结算。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省**民法院。同时按照**务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省**民法院预交上诉案件受理费。江苏省**民法院开户银行：农业银行苏州工业园区支行营业部，户名：苏州**民法院，账号：10×××99。

裁判日期

二〇一四年五月六日