原告河南省中原起**制造集团有限公司买卖合同纠纷一案的民事判决书

审理经过

原告河**机械总厂（以下简称起重机械厂）诉被告南京高精**有限公司（以下简称传动设备公司）买卖合同纠纷一案，本院于2014年10月30日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告起重机械厂的委托代理人陶向军，被告传动设备公司的委托代理人杨**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告起重机械厂诉称：2013年7月17日，原、被告双方签订《工矿产品购销合同》一份，原告按照合同约定，购买被告生产的减速机一批48台，交货时间为合同生效后60天，预付款30%支付后合同生效。原告按约以承兑汇票支付了相应的预付款12万元，而被告却无故拖延发货。现要求判令解除原、被告双方签订的《工矿产品购销合同》，并要求被告退回预付货款12万元并赔偿原告损失8万元。

被告辩称

被告传动设备公司辩称：我方与原告签订的合同是根据原告提供的图纸制造的加工合同，而不是买卖合同。原告与我公司签订的合同并未生效，原因是原告提供的12万元的承兑汇票在付款期限届满前，原告已通过法院要求银行停止支付，所以该汇票并未得到承兑，预付款尚未到位。除此之外，原告在2014年11月18日后，根本没有提货，故原告要求解除合同的理由并不充分，且原告并未提供其存在违约损失的证据。综上，要求驳回原告的全部诉讼请求。

本院查明

经审理查明：2013年7月17日，原告起重机械厂与被告传动设备公司签订了《工矿产品购销合同》一份，该合同约定：“供货范围：减速机48台；总价款为41.744万元；交货期为合同生效后60天；质量要求为实行三包，保质期限十二个月；结算方式及期限为买方支付合同总额30%预付款后视为合同生效，余款带全款发货”。合同附件中约定了货物型号，买卖标的物系通用产品。上述合同签订后，原告于2013年7月31日以银行承兑汇票的方式向被告支付预付款12万元，但被告并未按照合同约定的交货时间发货。2013年10月12日，被告向原告发出《情况说明》，要求交货日期顺延至11月18日左右。但是顺延期满后，被告仍未发货。2013年11月7日，原告致函被告，要求返还预付款12万元，被告未予理睬。2014年1月10日，原告以案涉承兑汇票丢失为由向株洲**民法院申请了公示催告，该法院受理后发出了停止支付通知书。2014年5月26日，被告以案涉承兑汇票利害关系人的身份向该法院作了权利申报，当日，该法院依法作出了（2014）株天法民催字第2号民事裁定，终结了案涉承兑汇票的公示催告程序。2014年10月30日，原告起重机械厂向本院提起诉讼。

上述事实，由《工矿产品购销合同》以及合同附件、银行承兑汇票复印件、《情况说明》、快递回执单、照片及双方当事人陈述等证据材料予以证实，本院予以确认。

本院认为

本院认为：原告起重机械厂与被告传动设备公司签订的《工矿产品购销合同》以及合同附件系双方当事人真实意思表示，且不违反相关法律规定，且合同约定的生效条件已经成就，该合同合法有效，应受法律保护。原告按照合同的约定支付了预付款，被告收到上述合同约定的预付款后，应当按照合同的约定及时交付货物。被告长期拖延交付货物已构成根本违约，导致原告的合同目的已不能实现，应当承担逾期交货的违约责任。因本案涉及的货物原告已不再需要，继续履行合同的条件已经丧失，故对原告要求解除合同并要求被告退回预付款、偿付该预付款被占用期间的利息损失的诉讼请求应当予以支持，对被告要求继续履行合同的抗辩不予支持。因原告对其他损失的主张未能提供足够的证据予以证实，本院不予支持。诉讼中，被告承认收到了原告交付的面额为12万元的承兑汇票，但抗辩称该承兑汇票无法承付，对此抗辩被告未能提供相应的证据予以证实，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第一款第（四）项，第一百零七条、第一百三十八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告南京**团有限公司返还原告河南**机械总厂买卖合同预付款120000元，偿付该预付款被占用期间的利息损失12224.88元（以120000元为基数，自2013年7月31日起至2015年3月4日止，按银行同期贷款基准利率计算。此后的利息损失，仍按银行同期贷款基准利率计算至预付款返还之日），均于本判决发生法律效力之日起十日内付清。

二、驳回原告河南**机械总厂的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案应收案件受理费4300元，由原告起重机械厂负担1694元，由被告传动设备公司负担2606元。被告传动设备公司负担的部分已由原告起重机械厂垫付，被告传动设备公司在给付上项款额时应加付此垫款。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京**民法院。同时应向南京**民法院预交上诉案件受理费（南京**民法院开户行：农行**楼支行，帐号：10105901040001276）。

裁判日期

二〇一五年三月四日