陈**与钟**建设工程合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告陈*儒诉被告钟**建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告陈*儒委托代理人牛*到庭参加诉讼，被告钟**经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审判。本案现已审理终结。

原告诉称

原告诉称：2011年9月5日，被告钟**借用海南**限公司郑州第二分公司的资质与原告陈**签订《建设工程劳务承包合同书》，约定由原告承包杞县紫金城12号楼劳务施工。合同签订后，原告分别于2011年9月6日、2011年10月16日向被告钟**交纳保证金800000元，被告钟**给原告出具收条两份。原告随即按照合同约定进场施工，但因被告不按约提供施工用建筑材料，致使工程不能顺利进行，窝工、停工现象严重，给原告造成了损失。2012年3月，因被告履约不及时被建设方清理出施工现场，致使原、被告之间的合同亦无法履行。现请求法院判决被告返还原告保证金800000元，支付原告违约金40000元，支付原告劳务费614610元，并赔偿原告损失145582元。

被告辩称

被告钟**缺席未答辩。

本院查明

经审理查明：2011年9月5日，被告钟**借用海南**限公司郑州第二分公司的资质与原告陈**签订《建设工程劳务承包合同书》一份，约定由原告承包杞县紫金城12号楼劳务施工，约定包工不包料。合同签订后，原告分别于2011年9月6日、2011年10月16日向被告钟**交纳保证金共计800000元，被告钟**给原告出具收条两份，内容分别为“收条今收到合同履约金贰拾万元正（200000元正）钟**2011.9.6日”；“收条今收到保证金陆拾万元正（600000元）钟**2011.10.10”。后因被告履约不及时，致使工程不能顺利进行，致使原、被告之间的合同亦无法履行。

上述事实有原告陈述、建设工程劳务承包合同书等证据予以证实。

本院认为

本院认为：被告钟**借用海南**限公司郑州第二分公司的资质与原告陈**签订《建设工程劳务承包合同书》，合同双方意思表示真实，内容不违背法律规定，合同合法有效，合同履行过程中因被告钟**原因致使合同不能履行，被告应退还原告履约保证金。原告要求被告支付违约金40000元、劳务费614610元、损失145582元，因工程未进行结算，且原告未提供充足证据予以证明，本院不予支持，原告可另行起诉。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《中华人民共和国合同法》第二百六十九条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告钟**于判决书生效后十日内支付原告陈**保证金800000元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费19201元，原告负担7401元，被告钟**负担11800元。公告费600元，由被告钟**负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省**民法院。

裁判日期

二〇一五年十二月四日