葛**与彭**建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告葛*松诉被告彭**建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年8月14日立案受理后，依法适用普通程序，于2014年12月29日、2015年4月9日公开开庭进行了审理。庭审中原告及其委托代理人宋**到庭参加诉讼，被告彭**经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。2014年12月29日原告申请撤回对江苏苏**限公司的起诉，本院依法予以准许。本案现已审理终结。

原告诉称

原告葛*松诉称，2012年5月28日，原告作为乙方与被告彭**作为甲方签订了一份“吉成电力1#2#车间土建施工承包协议”，该协议约定载明，甲方将吉成电力科技有限公司1#2#车间土建部分发包乙方施工。该协议签订后，原告进场施工，到2013年1月初完工，并经建设方等相关部分竣工验收合格。另外，原告在1#2#车间土建部分图纸外增加工程进行施工，经结算工程款为558254.4元。合计总工程款为2208254.4元。其间被告彭**支付了工程款20万元，仍结欠2008254.4元。原告承接工程系被告彭**挂靠在江苏苏**限公司，因此江苏苏**限公司应承担连带清偿责任。

被告辩称

被告彭**未作答辩。

本院查明

经审理查明：原告提供2012年6月27日江苏吉**限公司与江苏苏**限公司签订的建设工程施工合同正本（合同编号为GF-99-0201）一份，约定江苏吉**限公司将办公楼、1#2#车间发包给江苏苏**限公司施工，发包人派驻张*为负责人，主持开展施工现场的全面工作及对监理工作的检查、工程造价的审核；葛**为项目经理，处理承包人授权处理的相关事宜。合同附件3中工程质量保修书中对装饰工程、屋面防水、电气管线、上下水管线安装工程等保修期进行了约定，未列明的工程质量保修期均为1年。原告另提供江苏吉**限公司与江苏苏**限公司签订的建设工程施工合同副本一份，该合同是对1#2#车间的约定，发包方处加盖有江苏吉**限公司的公章、法定代表人印章，承包方处加盖有江苏苏**限公司的合同专用章、法定代表人印章及委托代理人彭君洪的签字。该合同附件3工程质量保修书中对土建工程约定的保修期为1年。

2012年5月28日，原告葛**与被告彭**签订吉成电力1#2#车间土建施工承包协议一份，双方约定由原告葛**承建吉成电力科技有限公司1#2#车间土建工程，合同项的总造价为固定价165万元。原告提供2013年11月28日由江苏苏**限公司承建的江苏吉**限公司1#2#车间土建部分图纸外增加工程结算单（由葛**实际施工完成），结算单上显示增加工程合计为558254.4元，结算单落款处有建设方江苏吉**限公司加盖的公章及现场负责人张*的签字，施工方有江苏苏**限公司加盖的公章及实际施工人葛**的签字。2013年4月19日江苏吉**限公司办公楼、1#2#车间经相关部门检测竣工验收合格。

原告陈述被告彭**挂靠江苏苏**限公司承接江苏吉**限公司1#2#车间的工程，后又将1#2#车间的土建部分分包给原告施工。1#2#车间土建部分图纸外增加工程量不包括在2012年5月28日签订的承包协议的工程量中，增加工程也是由彭**发包给原告施工，但是对于增加工程部分没有签订书面合同，增加工程量部分彭**均口头予以认可，但彭**因为欠债外逃没有与原告结算，原告与吉成电力确定工程量后找苏南建设盖章确认。对此事实，江苏苏南建设在庭前提交的答辩状中认可彭**挂靠苏南建设与吉成电力签订建设工程施工合同，该合同项下的1#2#车间土建部分由葛**实际施工，工程造价为固定价165万元；1#2#车间土建部分图纸外增加工程也由葛**实际施工，增加工程量经与吉成电力、原告葛**三方结算的价格为558254.4元。

另外，原告认可被告彭**已经支付给原告工程款20万元，其他工程款尚未支付。

以上事实，有原告提供的施工合同、承包协议、增加工程结算单、单位工程竣工验收证明书及庭审记录附卷佐证。

本院认为

本院认为，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。彭**与葛**签订的吉成电力1#2#车间土建施工协议应属无效合同，但该工程由原告葛**本人实际施工，且该工程已经竣工验收合格，承包协议约定土建部分的总造价为固定价165万元，原告请求按约支付工程价款，应予以支持。至于增加工程量部分，虽没有书面施工合同，但原告陈述该工程也是由彭**发包给原告施工的，且彭**本人口头也是认可该工程价款的，且增加工程量经吉成电力和苏南建设盖章认可，原告陈述原告与彭**口头约定苏南建设认可的工程量可以作为原、被告双方结算的依据，故原告要求按照结算价款558254.4元支付工程款的请求应予以支持。原告认可彭**已经支付20万元工程款，故仍应支付2008254.4元。

综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百七十二条，《最**法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告彭**于本判决生效之日起十日内一次性支付原告葛**工程款2008254.4元；

二、驳回原告葛**的其他诉讼请求。

案件受理费22867元、公告费400元，合计23267元，由被告彭**负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省**民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。在递交上诉状之日起七日内向江苏**人民法院立案庭预交上诉案件受理费22867元，上诉费缴纳帐号为：江苏省**民法院80402016138963江苏银行常州分行营业部，汇款时一律注明原审案号，逾期不交，作自动放弃上诉处理。

裁判日期

二〇一五年四月十日