海门市**有限公司与浙江中**有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告海门市**有限公司（以下简称海**司）诉被告浙江中**有限公司（以下简称中**司）建设工程施工合同纠纷一案，原告海**司于2015年5月12日向本院提起诉讼，本院立案受理后依法组成合议庭，于2015年7月29日公开开庭进行了审理。原告海**司的委托代理人张*到庭参加了诉讼。被告中**司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。

原告诉称

原告海**司起诉称，2012年8月10日，原、被告双方就巴基斯坦重油电站安装工程签订施工合同，约定由原告派员赴巴基斯坦施工，施工周期为90个公历日，合同总价为包干价3740000元，实际合同总额为4404413元。原告于2012年9月27日派员赴巴基斯坦，并于2013年5月底完成全部重油电站的设备安装，但由于被告的原因，工程延期拖欠工程款，直至2014年4月22日才完成结算，远超过合同约定的施工周期90天及保质期。剩余工程款2030413元，虽经原告多次催讨，被告一直拖延未付。请求判令：一、被告向原告支付所欠余款2030413元。二、被告向原告支付工程逾期违约金220220元。一审辩论终结后，原告向本院申请增加诉讼请求，并提供了相应的证据，但该申请超过了法定期限，本院不予准许。

被告辩称

被告中高公司未作答辩。

原告海**司庭审中补充陈述称，根据双方结算，应当支付4404413元，已支付2374000元，剩余款项2030413元。违约金*约最高不超过工程造价的5%。合同履行完毕，但被告一直未付工程款。

原告海**司为了支持其诉讼请求，向本院提供证据如下：

证据1，《巴基斯坦国家重油电站安装工程——工程施工承包合同》1份（合同编号：PKST-20120810，原件），证明2012年8月10日，原被告签订施工合同，约定具体工程名称、工程概况、合同价格、履行工程工期等。

证据2，《要求立即付工程款报告》1份（原件），证明2013年1月12日，由于被告原因导致工期延误3个月并拖欠工程款项。

证据3，《浙**高与海门安装账目决算汇总》与《浙**高动力科技股份有限公司请示报告单》各1份（复印件），证明被告实际应付原告工程费用为4404413元，原告已开票3374000元，被告支付2374000元，剩余工程款项拖欠至今。

证据4，《会议纪要》1份（加盖原告印章），证明2013年1月28日，证明原、被告以葛洲坝NJ项目部召开三方会议，由于被告单方面原因，导致重油电站工程严重拖期，三方协商工程进度以及被告需支付原告的时间、金额。刘**是浙江**程公司的总经理，也是被告的员工。卢**，刘*都是被告的员工。从证据3中可以看出刘**、卢**的身份，刘*看不出来。签字都是本人签的。

证据5，《催款函》1份（原件），证明2013年5月10日，原告向被告出具《催款函》。原告根据《会议纪要》完成了工程进度并保证了工程质量，但被告一直拖欠工程款。

证据6，《律师函》1份（原件）快递单1份（复印件）及收件核对单1份（复印件），证明2015年1月13日，原告再次发函催讨拖欠款项，被告收到快件并知悉拖欠款项。

被告中高公司未发表质证意见，也未向本院提供证据。

根据原告的举证及证据审核认定的有关规定，本院对证据认证如下：

被告中高公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃举证、质证的权利。

原告提供的证据1，系原件，本院确认其证明力；证据2、5，无送达依据，对其证明力不予确认；证据3，系复印件，对其证明力不予确认；证据4，仅加盖原告印章，未经被告确认，对其证明力不予确认；证据6，律师函系原件，有相应的送达依据，对该函已送达被告的事实予以确认。

本院查明

根据本院已确认证明力的证据及当事人的庭审陈述，本院确认事实如下：

2012年8月10日，原**公司与被**公司签订《工程施工承包合同》一份，约定由原告承建巴基斯坦国重油电站安装工程；总价3740000元包干；合同签订后，原告人员及工器具进入巴基斯坦国施工现场10天后，向原告支付合同总价的10%（374000元），2台发电机组按期完成整体调试发电经被告确认无故障后，向原告支付合同价款的40%（1496000元），4台发电机组全部按期完成整体调试发电经被告确认无故障后，向原告支付合同价款的40%（1496000元），合同金额的10%（374000元）作为工程质保金，如确认工程无质量问题，或经确认原告已依据本合同约定解决了质量问题后，在质保期后1周内支付原告；总日历工期90个日历天，开工日期为原告施工人员进驻巴基斯坦现场，被告发布开工令之日，中间交工日期为60个日历天，保证2台机组具备发电能力并经被告确认无故障，竣工日期为被告开工令确定的开工日期起算90个日历天；如因被告过错逾期完工的，每逾期一天被告应支付合同总价款0.5%的逾期违约金，累计赔偿违约金金额不超过合同总额的5%；工程质保期为工程实际竣工之日起一年。

2015年1月21日，原告向被告寄送《律师函》1份，内容主要为涉案工程包干价为3740000元，原告于2012年9月27日派员赴巴基斯坦，并于2013年5月底完成全部重油电站的设备安装，但由于被告原因，直至2014年4月22日才完成结算，远超过约定的施工周期90天、质保期，期间被告仅支付了2374000元工程款，尚欠2030413元。被告除应支付工程余款外，原告仍可以追究逾期违约金220220元。要求被告在收到律师函后5个工作日内，及时支付剩余工程款2030413元。

本院认为

本院认为，当事人对自己的主张，有责任提供证据。根据原告提供的《工程施工承包合同》，可以确认原、被告双方签约的事实，但原告未提供有证明力的证据证明其已履行合同约定的安装义务。因此，原告的诉讼请求，不能支持。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，依法可缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：

裁判结果

驳回原告海门市**有限公司的诉讼请求。

案件受理费24805元，由原告海**程有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省**民法院。（在递交上诉状同时预交上诉费人民币24805.00元，具体数额由金华**民法院确定，至迟不得超过上诉期限届满后的7日内；户名：金华**民法院诉讼费预收户；账号：1969-9901-0400-0409-0000-0106-003，开户银行：中国**华市分行或直接交金华**民法院收费室。逾期不缴纳，按自动放弃上诉处理。）

裁判日期

二〇一五年十一月二十五日