襄阳市**有限公司与襄阳**城集团建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书

审理经过

原告襄阳市**有限公司诉被告襄阳**城集团建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年4月15日立案受理后，依法进行了审理，现已审理终结。

原告诉称

原告襄阳市**有限公司诉称，2012年9月29日，原告襄阳市**有限公司与被告**品集团（原襄阳长**有限公司）签订《钻孔灌注桩工程施工合同》。《钻孔灌注桩工程施工合同》约定：①由原告承建被告“楚都.鑫城”商住小区项目桩基工程，合同单价为固定综合包干单价，即旋挖钻孔灌注桩实空部分综合单价为11500元每立方米；②被告负责协调与现场周围单位及居民关系，确保施工顺利进行，如出现居民闹事阻挠工地正常施工造成原告停工达2天以上的，被告应按每台桩机5000元／天的标准，补偿原告设备停置费；③如未能按合同约定支付工程款，被告应按照应付工程款的3%的标准，向原告赔偿违约金。原告于2013年7月全部履行了施工义务。原告与被告并于2013年12月5日进行了合同结算，被告现场负责人在《工程量结算明细》签字确认：双方《钻孔灌注桩工程施工合同》实际结算金额为4750000元，此款除原告已支付3625000元外，剩余1125000元及一期工程的60000元工程款（合计1185000元整），被告至今未支付。在《钻孔灌注桩工程施工合同》履行期间，因被告未妥善处理拆迁问题，发生居民闹事阻挠施工，导致工地停工长达18o天，致使原告两台桩机停置，根据《钻孔灌注桩工程施工合同》的约定，被告应向原告支付设备停置费1800000元。此后原告多次要求被告支付剩余工程款、违约金及设备停置费，均遭被告推诿。为维护原告合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求判令1、判决被告立即向原告支付工程款1185000元；2、判决被告立即向原告支付违约金142500元（47500003%）；3、判决被告立即向原告支付设备停置费1800000元；4、判令被告承担本案诉讼费、保全费等全部诉讼费用。

本院认为

本院认为，当事人提起诉讼必须有明确的被告。原告襄阳市**有限公司所诉被告襄阳**城集团这一公司不存在，原告起诉被告主体有误。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第（二）项、第一百五十四条第一款第（三）项之规定，裁定如下：

裁判结果

驳回原告襄阳市**有限公司的起诉。

如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省**民法院。

裁判日期

二〇一五年六月二十六日