肖**与王**建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告肖**诉被告王**建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年3月27日立案受理后，依法由代理审判员朱**独任审判，于2014年4月30日公开开庭进行了审理。原告肖**及其委托代理人许强风、被告王**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告肖**诉称，2013年6月30日，原告与被告签订厂房施工协议，约定将大兴木业园区B31号标准化厂房瓦工清包给被告施工，约定被告于2013年6月30日开工，工期为90天，如被告不能如期完工，根据原告肖**和业主签订的违约金处罚，造成一切材料和工具损失，被告王**应按所损失的价格赔偿。至今，被告王**没有完成工程，经原告多次催告被告均未履行合同，被告的行为给原告造成了重大损失。现请求判决被告赔偿原告损失400000元，并承担本案诉讼费。

被告辩称

被告王**辩称，不同意赔偿原告损失，因为拖延工期是原告造成的，是原告自己的材料供应不上，欠材料供应商货款，欠工人工资款，请求驳回原告的诉讼请求。

本院查明

经审理查明：2013年6月30日，原告肖**（甲方）与被告王**（乙方）签订厂房施工协议，甲方将大兴木业园区B31号标准化厂房瓦工清包给乙方（按图施工，约3960平方，每平方米价格40元）。开工日期为2013年6月30日，工期90天，阴雨天顺延。付款方式为基础上来付应付至总工程款的10%，主体全部结束付至总工程款的20%，地坪、内外墙粉刷结束，脚手架全部拆除结束付总工程款的30%，工程验收结束付总工程款的37%，留3%为质保金，一年内付清。违约责任，乙方必须在规定的工期内完成甲方的工程量，否则，甲方有权清理出场，重新安排施工人员施工，确保工程进度，按期交付。甲方按约定的工程费进行付款，如乙方不能如期完成施工内容，根据甲方和业主签的违约金处罚，造成一切材料和工具损失，应按所损失的价格赔偿。

另查明：原告肖**建设的厂房未取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、建设工地使用权证。在厂房建设过程中，原告肖**因拖欠材料供应商货款，导致供货商到工地阻止施工。现厂房因违规建设已被拆除。原、被告经协商未果，因而成讼。

上述事实，有原、被告的陈述、原告提供的厂房施工协议、被告提供的证明、泗阳县公安局临河派出所出具的接处警工作登记表等予以证实。

本院认为

本院认为：建设工程施工必须依法取得相应的审批手续及建设用地使用权证，承包人应当具备建筑施工企业资质。本案原告肖**建设的厂房未取得建设审批手续及建设用地使用权证，并且承包人被告王**不具备建筑施工资质，故原告肖**与被告王**签订的厂房施工协议无效，现原告肖**依据厂房施工协议的内容要求被告王**赔偿的请求本院不予支持，另外，在施工过程中，由于原告肖**拖欠供货商材料款，供货商到工地阻止施工，导致施工无法按期正常进行，并非被告王**的行为导致，故原告的诉讼请求不能成立，应予驳回。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《最**法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：

裁判结果

驳回原告肖**的诉讼请求。

案件受理费已减半收取3690元，由原告肖**负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院，同时向该院（开户行：中国**城支行，户名：宿迁**国库处，账号：460101040004680）缴纳上诉费7380元。

裁判日期

二〇一四年六月十三日