狄**与中国核工业第**商贸有限公司等建设工程分包合同纠纷二审民事判决书

审理经过

上诉人中国核**有限公司（以下简称核工业二二建设公司）因与被上诉人狄**、原审被告江苏**限公司（以下简称奇鸿公司）、原审被告中粮东海粮**）有限公司（以下简称东**公司）建设工程分包合同纠纷一案，不服江苏省张家港市人民法院（2014）张*初字第0382号民事判决，向本院提出上诉。本院于2014年7月21日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院经审理查明，2011年3月18日东**公司与核工**设公司签订《施工合同》，约定核工**设公司承建东**公司特油二期两条100T／D奶油线及成品库、熟化库工程，包括桩*、砼结构、钢结构、工艺管线及电气安装等工程施工；合同价款暂定3218万元。合同第六条“合同价款及调整”第26.1为：“工程款（进度款）支付：本工程按月支付工程款，每月经监理工程师和发包人审核后，支付至完成工程量的70%（同时按比例扣回工程预付款），工程完工并验收合格同时提交完整的工程资料和结算资料后，支付至合同总价的75%（同时扣回全部预付款）；审计完成付至审计结算价的95%；质量保修金（审计结算价5%）待保修期满两年后14天内一次性付清”；第十条“违约、索赔和争议”第35.2为：“本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：如工期延误、应承担违约责任、并向甲方支付赔偿款，赔偿费支付办法按合同公司每延误一天赔偿3万元，但最高不超过合同总价的5%……”；第十一条“其它”第3.8为：“本工程必须由承包人自行完成，不准转包或擅自分包，……对确需分包的特殊工程须经发包人同意，分包人应就其完成的工作成果向发包人承担连带责任”。

2011年6月6日核工**设公司与奇**司签订协议书，约定核工**设公司将东海粮**有限公司特油二期项目中的机电设备采购及安装、水电、钢结构工程分包给奇**司，金额为16200000元。

奇**司的经营项目为：自营和代理各类商品技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；保温材料、建材、装饰装潢材料、化工产品及原料（除危险化学品）、电器机械、阀门、管道、刚才、电线电缆、饲料的销售。该公司无建设施工企业资质。

对上述事实与证据，当事人均无异议。

审理中，狄**提交了其与奇**司法定代表人史志新于2013年4月11日签订的《协议》、及2014年1月21日史志新签字的《关于解决中核**限公司拖欠施工人员工资及工程款纠纷的会议纪要》，证实奇**司将其自核工业二二建设公司分包的工程再部分分包给狄**，史志新自愿补偿狄**因索要工人工资而产生的工资损失60000元；2014年1月21日史志新确认狄**工程款为“工艺设备及管道安装狄**513388元”（含前述60000元）。

奇**司对狄**的陈述、证据没有异议，但认为4个月的工资按60000元计算过高，不同意支付该笔款项；核工**设公司与东**公司对该证据的真实性不予认可，认为其未参加该次会议，狄**也未提交结算依据。

原审原告狄**的诉讼请求为：要求原审被告奇**司立即支付工程款513388元，并自2012年12月1日至履行之日止按银行同期贷款利率支付利息；原审被告核工业二二建设公司、东**公司对除60000元工资款外的工程款承担连带清偿责任。审理中，狄**将利息的起算时间变更为2014年1月21日。

原审法院认为，奇**司将工程分包给狄**，并确认狄**的工程款数额，对此应予认定。奇**司与狄**关于工资补偿的约定系当事人真实意思表示，无法律规定的无效情形，该约定有效，奇**司应依照约定向狄**支付补偿的工资款。奇**司于2014年1月21日与狄**结算工程款，但双方未约定付款时间，狄**要求奇**司自当日起按银行同期贷款利率支付利息，并无不当，予以支持。

狄**不要求核工**设公司与东**公司对60000元工资补偿款承担连带责任，应予采纳。

本案主要争议在于核工**设公司与东**公司是否应对奇**司所欠工程款承担连带责任。

一、东**公司是否尚欠付工程款。

东**公司陈述，该工程于2012年6月竣工、2013年6月通过验收，其与核工**设公司已于2013年12月27日结算，并提交了《建设工程结算造价定案表》，工程款最终审定金额为31071357.54元，东**公司、核工**设公司、中竞发（**询有限公司在该定案表上加盖公章。东**公司截至目前共向核工**设公司支付工程款24135000元。

一审法院认为

东**公司认为，核工**设公司严重拖延工期，应承担违约金，但目前双方尚未就违约金数额协商一致，东**公司也未提起诉讼；核工**设公司认可2014年3月8日其公司与东**公司项目负责人商量工程款的支付时，东**公司称核工**设公司拖延6个月工期，需承担违约金，如果核工**设公司不承担违约金，东**公司将不再支付工程款；而且现在还有大量工程需返工，等返工完成后再协商工程款。

东**公司、核工业二二建设公司据此主张双方虽已结算工程款，但仍存在违约金及工程质量之争，双方尚未最终确定核工业二二建设公司应得工程款数额，狄**要求东**公司在欠付工程款范围内承担连带责任，缺乏事实与法律依据。

原审法院认为，东**公司与核工**设公司签订的《施工合同》合法有效。按照该合同约定及工程款结算，至2013年12月27日东**公司应付工程款数额为29517789.66元，东**公司至今支付24135000元，尚欠工程款5382789.66元。东**公司与核工**设公司之间未就违约金等进行结算。依照《最**法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第二十六条第二款的规定，东**公司仅在欠付核工**设公司的工程款范围内对狄**承担责任。

二、核工业二二建设公司是否应承担责任

核工业二二建设公司主张：1、奇**司虽无安装的经营范围，但仅是超范围经营并不导致合同无效；钢结构安装并非全部由奇**司负责；2、核工业二二建设公司虽无书面证据证明东**公司同意其将工程分包给奇**司，但奇**司的负责人、施工人员每天在工地上工作，经常与东**公司工地负责人接触，东**公司不可能不知道分包一事，由此可见东**公司同意该分包行为。即使分包合同无效，狄**要求核工业二二建设公司承担连带责任也缺乏法律依据；3、虽然核工业二二建设公司与奇**司尚未结算，但依据核工业二二建设公司自行计算的结果，其应付奇**司工程款13170793.56元，现已支付15721501元（其中2700000元被宜兴市人民法院作为史志新的个人债权扣划至该院）。

奇**司陈述，其向核工业二二建设公司分包工程一事并未告知东**公司、核工业二二建设公司制作钢结构后由奇**司安装；不认可核工业二二建设公司计算的工程款总额。

东**公司否认知道分包一事，且不同意核工业二二建设公司的分包行为。

狄**主张，核工业二二建设公司系违法分包，合同无效。

原审法院认为，奇**司无建设施工企业资质，且核工业二二建设公司也未提供证据证实东**公司同意其分包。依照《最**法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第一条的规定，该分包合同无效。核工业二二建设公司应当对奇**司所欠工程款承担连带责任。

综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最**法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第一条、第十七条、第十八条、第二十六条的规定，原审法院判决：一、江苏**限公司支付狄江兴工程款、工资补偿款合计513388元，并支付该款自2014年1月21日起至判决确定之日止，按银行同期贷款利率计算的利息，限于判决生效后10日内履行。二、中国核**有限公司对江苏**限公司所欠狄江兴的工程款453388元承担连带清偿责任。三、中粮东海粮**）有限公司对中国核**有限公司的上述项付款义务在欠付中国核**有限公司工程款范围内承担清偿责任。案件受理费4490元，由江苏**限公司负担。

上诉人诉称

上诉人核工业二二建设公司不服上述民事判决，向本院提起上诉称：1、一审判决依据《最**法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题〉的解释》第一条的规定，判决上诉人对奇**司的还款义务承担连带责任于法无据。而《最**法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题〉的解释》第二十六条第二款对上诉人亦不能适用，因为本案中的“违法分包人”应是奇**司，而非上诉人。2、一审判决错误理解《最**法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题〉的解释》第二十六条第二款的适用范围，判决东**公司在欠付上诉人工程款范围内对狄**承担责任于法无据。上诉人已向奇**司超额支付了工程款，不存在“不进行工程结算或者对工程结算不主张权利”的情形，一审判决扩大适用上述法律条款，判决东**公司在欠付上诉人工程款范围内对狄**承担责任不当。3、一审判决上诉人承担连带责任，东**公司在欠付上诉人的工程款范围内向狄**承担责任导致上诉人二次付款，显失公平。根据一审判决，无论上诉人是否已向奇**司支付了工程款，均应就奇**司的付款义务承担连带责任，必然导致上诉人二次付款。同样，一审判决东**公司在欠付上诉人工程款范围内对狄**承担清偿责任，必然导致东**公司在欠付上诉人的工程款内扣减，严重损害了上诉人的利益。4、虽然江苏**民法院2008年在关于审理建设工程施工合同纠纷的意见中，有违法分包人、转包人承担连带责任的意见，但是该意见并非是司法解释，而且其适用范围应当以江苏的行政区划为限。本案上诉人住所地为湖北省，而且作为被告，湖**院也有管辖权，因此依据江苏**民法院的意见来判定上诉人承担连带责任，没有依据。5、即使江苏**民法院的意见在本案中能够适用，其承担连带责任的范围应当与《最**法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题〉的解释》的精神相一致。该司法解释没有对于多次分包、违法转包情形的责任、方式提出具体的意见。该份司法解释的出台背景，主要是为了解决农民工的工资问题，但不能损害其他人的利益。从该司法解释的文义可以看出，其设定的违法分包与转包仅仅是一个层次，也就是说发包人、违法分包人及施工人是三方关系。而本案发生的关系涉及到发包方、承包方、违法分包方还有实际施工方。而且四者相互之间支付的工程款并不等同。基于保护农民工的利益而不损害其他当事人的利益，以实际欠付额为限的法理，承担连带责任的范围应当以发包方、前手的违法分包方、转包方应当支付给实际施工方建立合同关系的转包方、违法分包方的工程款为限。即在上诉人欠付奇**司的工程款范围内承担连带责任。6、由于上诉人迟延交付工程，且尚有部分工程未完成，东**公司将扣除部分工程款，实际上东**公司需要支付给上诉人的工程款不到300万元。此外，上诉人与奇**司于2013年4月25日进行了工程款结算，总额是上诉人需要支付奇**司14135000元，截止到2014年1月底上诉人已经支付给奇**司1600万元，其中270万元由宜**民法院为了执行奇**司法定代表人个人欠款而强行扣划。因此，基于上述事实，上诉人不应再支付被上诉人主张的款额。请求本院撤销原审判决第二、第三项，将本案发回重审或改判上诉人及东**公司不承担责任。

被上诉人辩称

被上诉人狄江兴二审答辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求本院维持原判。

原审被告东**公司二审答辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求本院支持一审判决。

原审被告奇**司二审未作答辩。

本院查明

本院二审查明的事实与原审查明事实一致。

本院认为

本院认为，东**公司特油二期项目工程系东**公司通过招投标方式发包给核工**设公司施工，双方签订的《施工合同》第十一条明确约定“本工程必须由承包人自行完成，不准转包或擅自分包，……对确需分包的特殊工程须经发包人同意，分包人应就其完成的工作成果向发包人承担连带责任”。核工**设公司将上述工程的部分分包给缺乏施工资质的奇**司。在核工**设公司无充分证据证明东**公司知情并同意的情况下，该分包行为违反了其与东**公司的合同约定以及法律规定，系违法分包，故其与奇**司签订的建设工程分包合同无效。奇**司之后又将东**公司特油二期项目工程中的工艺设备及管道安装部分违法分包给无施工资质的狄**，双方之间的建设工程分包合同亦归于无效。但鉴于涉案建设工程已经整体竣工验收合格，狄**作为东**公司特油二期项目工程中工艺设备及管道安装部分的实际施工人，要求奇**司依据约定支付工程价款、并要求违法分包人核工**设公司承担连带责任的诉讼请求，于法有据，应予支持。东**公司为工程发包人，其明确认可欠付核工**设公司工程余款，故东**公司应在欠付工程价款范围内对实际施工人承担清偿责任，狄**对东**公司的相应诉讼请求，亦应予以支持。核工**设公司认为其仅是奇**司的前手而不是真正的违法分包人、不应承担连带责任的上诉理由，无合同及法律依据，不予采纳。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费4490元，由上诉人中**设有限公司负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一四年十月十四日