海*和晟**限公司与西宁**有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告（反诉被告）海*和晟**限公司（以下简称和**公司）与被告（反诉原告）西宁**有限公司（以下简称富**公司）买卖合同纠纷一案，本院于2015年5月4日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年11月19日公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）和**公司委托代理人巴军辉，被告（反诉原告）富**公司委托代理人王**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告（反诉被告）和**公司诉称，2014年3月20日，原被告双方在德令哈市签订《电梯设备销售合同》，合同对购买电梯的型号、数量、价值、违约金等均有明确约定，同时还约定由被告负责安装电梯。合同签订后，原告支付了定金，被告供应和安装了两部客梯，因观光电梯需要安装外架和玻璃，双方于2014年9月18日签订《协议书》约定：安装雨棚、观光电梯外架和玻璃，价格32万元，完工期限2014年10月20日，违约金10万元；因被告未能按期完工，经原告多次催促，被告承诺：电梯12月底到位，否则愿承担违约金20万元，并同意无条件解除合同。此后，被告即未按照合同约定供应剩余的电梯，雨棚、观光电梯和玻璃也未安装完成，安装的2部客梯，因质量问题至今无法使用，为维护原告的合法权益，故依法起诉，请求判令：1、解除双方签订的《电梯设备销售合同》及《协议书》；2、判令被告返还货款和工程款441500元，承担违约金60万元；3、本案诉讼费由被告承担。

被告（反诉原告）富**公司辩称，由于原告没有支付定金，违约在先，导致合同内容无法履行，同意解除合同，驳回原告主张违约金的请求。

被告（反诉原告）富**公司反诉称，2014年3月20日双方签订《电梯设备销售合同》后，反诉原告及时组织发货到施工地点，但由于反诉被告不具备施工条件，一直迟迟不能开工安装电梯。2014年7月在反诉原告的多次催促下，完成了两部客梯的安装。可是反诉被告一直不付约定的定金，导致反诉原告无法继续安装其余的电梯，致合同不能继续履行。现反诉原告提出反诉，要求反诉被告给付两台客梯货款51万元，增加工程量的电梯材料配件款2380元，赔付定金44.2万元，并承担本案诉讼费。

原告（反诉被告）和**公司辩称，施工条件一直具备，定金也及时支付，是反诉原告以各种理由推脱，请求驳回其反诉请求。

被告辩称

原告（反诉被告）和**公司向法庭提交了如下证据：

一、营业执照、税务登记证、组织机构代码、法定代表人身份证明，拟证明：原告的主体资格；

二、《电梯设备销售合同》、《协议书》，拟证明：签订销售合同的事实及双方约定的内容；

三、委托书，拟证明：被告富**公司授权李**与原告公司签订《协议书》；

四、收条，拟证明：李**收到10万元电梯、雨棚材料款并出具收条；

五、《承诺书》，拟证明：李**对原告公司的承诺内容；

六、清偿通知和解除合同通知，拟证明：因原告联系不到李**向被告发出上述两份通知的事实；

七、现场照片，拟证明：工程未完工，被告方搭了架子之后一直未施工；

被告（反诉原告）富**公司向法庭提交以下证据：

一、《电梯设备销售合同》，拟证明：原、被告之间存在电梯设备销售的事实，反诉被告未依合同支付定金的事实：

二、特种设备制造许可证、质量合格证书，拟证明：反诉原告所供设备质量合格；

三、证明，拟证明：反诉原告履约的事实反诉原告付清生产厂家货款的事实；

四、告知函，拟证明：反诉原告设备进场后，不具备施工条件无法施工的事实；

五、现场照片二张，拟证明：反诉原告完成二台电梯的安装供货的事实：

六、特种设备安装改造维修告知书、特种设备安装改造维修告知收悉通知书，拟证明：反诉原告完成二台电梯安装的事实；

七、购销合同，拟证明：反诉被告现场不符合施工条件进行改造反诉原告供应新配件的事实。

本院认为

本案争议焦点问题为：原告的本诉请求与被告反诉请求是否成立。

经审理查明，2014年3月20日，原、被告双方在德令哈签订《电梯设备销售合同》，合同约定：一、设备型号、数量及价格（1、三洋客梯二部型号SYXWK-SWK，单价25.5万，计51万；2、三洋观光电梯二部型号SYXWG-SWK，单价20万元，计40万；3、客梯六部型号XWK-JXW，单价18.5万元；4、货梯一部型号XW-JXW，单价19万元，总计221万元。）；二付款方式：合同款项直接汇入供方指定账户，不以现金支付。1、在合同双方签订之日起十五个工作日，需方（和**公司）应支付合同总价中的21万元作为定金给供方（富**公司），直接汇入本合同指定的供方账户；2、设备到达现场安装完毕运行正常取得设备安全许可证，并经验收合格，供方（富**公司）提供全额发票后付合同总价80%，余款10%为设备质量保证金，需方（和**公司）在免费保修期两年后付清余款；三、交货地点：德令哈海西饭店；四、产品质量保证：合同项下的电梯设备由浙江西**限公司安装；五、合同变更和违约：由于非不可抗力原因，供方（富**公司）逾期交货或者需方（和**公司）逾期付款或逾期提货的，违约方应按逾期部分电梯设备金额万分之四／天的比例向另一方支付逾期滞纳金，但违约金总额最高不得超过本合同总价的5%；除不可抗力外，供需双方中任何一方单方废止合同的，须向另一方偿付违约金，违约金为设备总金额的20%；本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。2014年4月2日和**公司董事长马**按照合同的约定向富**公司指定账户付款20万元定金。2014年5月28日，富**公司向和**公司提交二台客梯，因安装现场不符合施工条件，进行改造，富**公司供应电梯配件费用2380元。

2014年9月18日，原告和**公司与李**签订《协议书》，协议约定施工内容为：海西饭店两部观光电梯外架安装；海西饭店结构雨棚安装，工程造价：观光电梯外架包括玻璃，每部10万元；钢结构雨棚12万元，违约金10万元，施工期限2014年10月20日完工。并于当日李**向原告和**公司提供个人帐号和身份证号码及收到电梯及雨棚材料款10万元为内容的收条一份。2014年11月27日，李**个人向原告和**公司书面承诺：1、我司所借陆万元现金属合同之外款项；2、款到位五日内，海西饭店门头、电梯外架材料到位；3、十日内海西门头工程完工；4、电梯12月底到位；5、以上承诺若不能落实，愿承担20万元的违约处罚，并同意无条件更换施工方。

另查明，2014年8月15日，李**向原告（反诉被告）和**公司借现金30000元；原告（反诉被告）和**公司于2014年9月18日、10月10日、11月27日向李**个人同一帐户汇款21万元。

本院认为，原告（反诉被告）和**公司与被告（反诉原告）富**公司签订的《电梯设备销售合同》，合同意思表示真实，内容未违反法律、法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应按合同约定的销售内容履行自己的义务。原告（反诉被告）和**公司订立合同后依照合同约定向被告（反诉原告）富**公司指定的帐户支付了20万元定金，未完全履行合同的约定，富**公司依照合同约定向和**公司仅提交两台客梯，双方在履行合同中都违反合同的约定，应当各自承担相应的责任。原告（反诉被告）和**公司要求被告（反诉原告）富**公司返还货款的诉讼请求不能成立，本院不予支持，原告（反诉被告）和**公司按照合同约定支付被告（反诉原告）富**公司已安装的电梯款25.9万元（51万－20万－质保金5110%），余款10%的质量保证金，免费保修期满后，被告（反诉原告）富**公司可通过协商或者其他途径解决；富**公司向和**公司提交二台客梯，因安装现场不符合施工条件，进行改造，富**公司供应电梯配件产生费用2380元，属于合同约定额外费用，应由和**公司承担；被告（反诉原告）富**公司要求原告（反诉被告）和**公司双倍赔付定金的反诉请求不成立，本院不予支持。

双方庭审中均同意解除销售合同，故对双方合同约定未履行部分的诉讼请求成立，本院予以支持。电梯属于特种设备，对于已履行的部分，被告（反诉原告）富**公司应按照双方约定向原告（反诉被告）和**公司已安装的两部客梯，取得安装完毕运行正常设备安全许可证、保证免费保修期，并提供货款发票。

关于原告（反诉被告）和**公司与李**签订的《协议书》问题，该协议签订双方分别是原告和李**，从该协议约定的项目内容、付款方式、违约金的赔偿等内容，及李**个人给原告（反诉被告）和**公司的收条、承诺书中的内容显示，该协议与被告（反诉原告）富**公司签订的《电梯设备销售合同》是两个不同的法律关系，此协议是原告（反诉被告）和**公司与李**个人的合同关系，原告（反诉被告）和**公司要求被告（反诉原告）富**公司承担的返还工程款和违约金的诉讼请求不能成立，本院不予支持，原告（反诉被告）和**公司如认为与李**有争议，可另行提起诉讼或以其他合法途径予以解决。

综上，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：

裁判结果

一、解除原告（反诉被告）海*和晟**限公司与被告（反诉原告）西宁**有限公司签订的《电梯设备销售合同》；

二、原告（反诉被告）海*和晟**限公司支付被告（反诉原告）西宁**有限公司电梯设备款25.9万元及电梯配件费用2380元；

三、驳回原告（反诉被告）海*和晟**限公司的其他诉讼请求；

四、驳回被告（反诉原告）西宁**有限公司的其他反诉请求。

如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案诉讼费14197元，由原告（反诉被告）海*和晟**限公司承担。反诉费6600元，减半收取3300，由原告（反诉被告）海*和晟**限公司、被告（反诉原告）西宁**有限公司各承担1650元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于青海省高级人民法院。

裁判日期

二〇一六年一月二十六日