原告杨*慧诉被告郭**合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告（反诉被告）杨**与被告（反诉原告）郭**合同纠纷一案。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）杨**及其委托代理人张**，被告（反诉原告）郭**及其委托代理人刘*到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告杨*慧诉称，2014年12月14日，其与被告签订中央空调设备购置及安装合同，合同约定总费用为26.5万元，其先支付给被告10万元，待设备安装调试合格后支付被告所剩0余的16.5万元工程款。合同签订后，其按照双方的约定支付了10万元，而被告至今未能按照合同约定进行施工安装交付使用。其多次要求被告施工，被告以种种理由拒不施工，现造成其生意无法营业。请求解除其与被告签订的“安装合同”；庭审中要求双倍支付10万元的定金，即要求支付20万元，本案诉讼费用由被告承担。

被告辩称

被告郭**辩称，原告要求解除合同缺乏事实和法律依据，解除合同对双方都不利，本案是原告违约。

反诉原告郭**诉称，其与被反诉人于2014年12月14日签订了安装空调协议，先付款10万元，剩余16.5万元双方合同签订后另行约定于2015年2月18日前付清，且由被反诉人给其出具一张欠条为凭，欠条上明确了剩余款的付款日期是2015年2月18日前。其根据被反诉人的装修进度安装了室内部分空调的组成部分，被反诉人却没有在约定的日期支付剩余钱款，且在反诉人给其安装主机时遭到阻挠，并殴打反诉人的工作人员，导致其无法为其安装主机。要求被反诉人继续履行合同并支付剩余安装空调费16.5万元，反诉费由反诉被告负担。

反诉被告杨**辩称，双方的合同已无法继续履行，合同签订后，经催告，被反诉人迟迟不履行安装、调试义务；其出具的欠条是对合同履行期限的重新约定，即被反诉人在该日期前将空调安装、调试合格后，付清余款。

本院查明

经审理查明，2014年12月14日，以原告杨**为甲方、被告郭**为乙方，双方签订了一份《格力中央空调销售及安装合同》，合同约定：工程总费用为26.5万元，费用包括设备、安装、调试及设备的运输、装卸、保险等；付款方式为杨**先支付给郭**10万元；设备安装、调试合格后，支付下余16.5万元。当日，杨**向郭**支付10万元，郭**出具收据一张，即“今日收到杨**空调订金拾万元整（100000元）郭**2014、12、14。”杨**向郭**出具欠条一张，即：“下欠郭**空调余款壹拾陆万伍千元整，2015年2月18日前付清。杨**2014年12月14日。”签订合同后，郭**进行了部分施工安装，但至今郭**没有安装完成约定所余工程量，据此，杨**拒付下欠的16.5万元。

本院于2016年2月29日到原告杨**的营业场所进行勘验时，杨**称被告郭**只安装了“格力”牌部分空调室内机，但已被其拆除后全部更换成了“美的”牌空调。当时杨**自称将所拆卸下被告郭**的空调室内机运送至营业场所，同意与法院工作人员及被告一起进行清点。2016年3月9日下午，本院到杨**营业场所时，其工作人员与法院工作人员及被告郭**一起打开一楼东侧面朝南的房间，见屋内堆放着部分空调室内机，但双方对数量陈述不一致，无法认定工程量。

上述事实，有当事人陈述，《格力中央空调销售及安装合同》一份，收据一份，欠条一张，庭审笔录等证据在卷佐证，并经质证，足以认定。

本院认为

本院认为，原、被告签订的《格力中央空调销售及安装合同》是双方的真实意思表示，且不违反法律规定，应当认定为合法、有效。签订合同当日，杨**向郭**支付10万元，郭**出具收据后杨**又向郭**出具下欠16.5万元的欠条。对此，是应先安装完空调还是先支付下欠款16.5万元的问题，从双方提交的证明分析，因合同约定设备安装、调试合格后支付下余16.5万元，而杨**当日出具的欠条约定于2015年2月18日前付清16.5万元，从而应理解合同工期应从2014年12月14日至2015年2月18日。对原告请求解除合同、退回所给付的10万元等；被告反诉请求继续履行与杨**签订的合同并支付下欠款16.5万元。因约定“格力”牌空调室内机已拆除，更换成了“美的”牌室内、外机，并已投入使用。因此，双方的合同目的已不能实现，实际履行已无必要，双方所签合同应予解除；反诉原告郭**请求继续履行合同并支付剩余安装空调费16.5万元，本院不予支持。原告杨**请求解除合同并双倍返还定金20万元，首先是因杨**没有在增加诉讼请求次日起七日内补交案件受理费，本院对增加的10万元不予处理。对请求郭**退还其所支付的10万元，因郭实际付出的人力、物力价值多少，本院无法认定，故，原告杨**要求被告郭**全部退还10万元本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第一款第（四）项《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：

裁判结果

一、解除原告杨**与被告郭**于2014年12月14日签订的《格力中央空调销售及安装合同》；

二、驳回原告杨**的其他诉讼请求；

三、驳回反诉原告郭**的诉讼请求；

案件受理费2400元，由原告杨**负担；反诉费1800元，由反诉原告郭**负担。

如不服本判决，可于本判决送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于河南省**人民法院。

裁判日期

二〇一六年三月十四日