原告沈阳市**有限公司诉被告辽中**办事处建设工程施工合同纠纷民事判决书

审理经过

原告沈阳市**有限公司（以下称山城公司）诉被告辽中**办事处（以下称蒲东办事处）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年12月18日受理后，依法由审判员董**独任审理，于2015年1月23日公开开庭审理，原告山城公司的委托代理人毕**、刘*，被**办事处的委托代理人刘平均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

原告诉称

原告诉称，原告于2013年12月5日中标被告开发的蒲东街**服务中心新建工程，双方根据中标通知书约定于2014年1月13日签订《建设工程施工合同》一份；工程内容为土建、水暖、电气、装饰装修等，承包范围包工包料，建筑面积716平方米，工程价款1062，207.97元，工程期限62天（开工日期2014年4月15日，竣工日期2014年6月15日）。双方签订合同后，原告按照合同约定于2014年4月15日开始施工，为工程顺利按期完工，原告实际购买了建筑材料，并运送到工地。在2014年5月10日左右，原告正在施工时，被告突然告知原告停止施工，不再继续履行双方签订的合同。现原告为该建筑工程购买的材料等已经运送到实际施工地点，并雇佣了工人进行部分施工，被告单方的要求停工的行为，给原告造成了很大损失，损失有平整场地费用、车费、人工费、钢材木料、沙石、木料等费用，经原告向法院申请，对其已完工程的价款及材料损失等进行鉴定评估，鉴定的结果为申请鉴定项目工程造价为341，071.91元（其中1土方工程35，718.16元，2钢筋工程106，533.75元，3沙石工程款89，280元，4木方工程费用10万元，5现场人工费用9，540元，共计341，071.91元），现要求被告赔偿给付已完工程的价款及有关损失共计341，071.91元及利息（从2014年5月15日至实际给付之日止，按银行同期贷款利率计算），并承担本案的诉讼费及鉴定费。

被告辩称

被告辩称，我单位与原告于2014年1月13日签订《建设工程施工合同》，合同约定：工程项目为土建、水暖、电气、装饰装修，工程价款1062，207.97元，在原告施工工程中，大约2014年5月10日左右，我单位接到县里通知，要求原告停止施工，当时原告已进行了部分施工，有平整场地、部分基础建设、已挖完地基槽子、并购买了沙石、钢筋、木材、建筑材料等，并雇佣了施工人员，沙石已运送到场地，钢筋套子已作出一部分，我单位已同意对原告已施工的工程及材料损失价款进行鉴定，对鉴定的价格341，071.91元没有异议，同意给付，但是我单位资金紧张，暂时没有能力给付，对利息不同意给付，听从法院判决。

本院查明

审理查明，原告通过招标形式中标被告蒲**事处开发的蒲东街**服务中心新建工程，并于2014年1月13日双方签订《建设工程施工合同》一份；工程内容为土建、水暖、电气、装饰装修等；承包范围包工包料；建筑面积716平方米；工程价款1062，207.97元；工程期限62天（开工日期2014年4月15日，竣工日期2014年6月15日）。双方签订合同后，原告按照合同约定于2014年4月15日开始施工，为工程顺利按期完工，原告实际购买了建筑材料，并运送到工地。首先雇佣了施工人员，对场地进行平整、部分基础建设已施工、已挖完地基槽子、并购买了沙石、钢筋、木材、建筑材料等，沙石已运送到场地，钢筋套子已作出一部分；在2014年5月10日左右，原告正在施工时，被告突然告知原告停止施工，不再继续履行双方签订的合同。经原告向法院申请，被告同意，对原告已完工程的价款及材料损失等进行鉴定评估，经沈阳维**有限公司作出的沈**造字（2015）第002号鉴定书鉴定的结果为申请鉴定项目工程造价为341，071.91元（其中1土方工程35，718.16元，2钢筋工程106，533.75元，3沙石工程款89，280元，4木方工程费用10万元，5现场人工费用9，540元，共计341，071.91元），被告对该鉴定结果没有异议，同意给付。现原告要求被告赔偿给付已完工程的价款及有关损失341，071.91元及利息（从2014年5月15日至实际给付之日止，按银行同期贷款利率计算），并承担本案的诉讼费8，986元及鉴定费1.5万元。

上述事实，有原告提供《建设工程施工合同》、收款收据、工资明细、现场照片、《鉴定报告》及庭审笔录，证据经庭审质证，本院予以确认。

本院认为

本院认为，原告山城公司与被**办事处签订《建设工程施工合同》是通过正式招标形式中标的，是双方真实意识表示，合同合法有效。原告已按合同约定施工，在原告没有违约的情况下，在实施过程中，被告叫停施工，是被告违约的体现，虽然合同没有约定违约责任，但被告应给付原告已完的部分工程价款及损失，并承担损失数额的利息，利息计算时间，按施工合同约定竣工日期2014年6月15日的第二天起至判决生效日止，按中**银行同期贷款利率计算为宜。原、被告对沈阳维**有限公司作出的沈**造字（2015）第002号鉴定书鉴定的结果为申请鉴定项目工程造价为341，071.91元均没有异议，被告应按此鉴定数额给付，并承担因被告违约造成的利息损失；诉讼费及评估费由被告承担；鉴定书中的钢筋工程106.533.75元，木方工程10万元，均已扣除残值，故现有此材料归原告所有；鉴定书中的砂石工程（粒砂、碎石、毛石）89，280元，被告已确认原告运到施工现场，对此鉴定数额无异议，根据现状，原告也无法将砂石工程材料全部取回，故现场的砂石材料归被告所有。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条1款、第一百三十四条1款（七）项、《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零九条、第一百一十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告辽中**办事处于本判决生效之日起五日内给付原告沈阳市**有限公司工程价款及损失共计341，071.91元；

二、被告辽中**办事处于本判决生效之日起五日内给付原告沈阳市**有限公司工程价款及损失341，071.91元的利息损失（利息计算，从2014年6月16日起至实际给付之日止，按中**银行同期贷款利率计算）；

三、驳回原、被告其他请求。

如逾期给付则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费8，986元，减半收取，由被告辽**办事处承担；鉴定费1.5万元，由被告辽**办事处承担，并随上款一并给付原告沈阳市**有限公司。

如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省**民法院。

裁判日期

二〇一五年一月二十六日