安徽**限公司与安徽耀**限公司建设工程施工合同纠纷上诉案

审理经过

上诉人**有限公司（以下简称尊贵公司）与上诉人**程有限公司（以下简称耀诚公司）因建设工程施工合同纠纷一案，均不服安徽省**民法院于2009年11月30日作出的（2008）六民一初字第0021号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2010年6月8日公开开庭进行了审理。尊贵公司的委托代理人涂德宇、朱**，耀诚公司的委托代理人杨*、马*到庭参加诉讼。

一审原告诉称

一审查明：2007年5月11日，尊贵公司与耀**司签订一份《建设工程施工合同》，由尊贵公司将公司1#、2#综合楼工程发包给耀**司承建，工程总造价930万元，约690元／m2，总面积为13478.26m2。合同约定工期为200天(日历数)，以书面开工令为准。合同还对工程款的支付方式及违约责任等作了约定。2007年5月12日，双方又签订了一份《补充协议》，对上述工程每平方单价、使用材料的品牌规格、安全及违约责任等作了约定。耀**司于2007年5月24日进场，2007年6月6日正式开工。双方在履行合同过程中形成《会议纪要》，内容为：施工用电量大，高峰期可能影响正常使用，是否增加变压器。工地临时用电比较混乱，工地用水问题需解决。1#楼无图纸审查合格证（到2007年6月17日）。工程资金有困难，可以与尊贵公司协商，但不能延误工期。2007年11月30日尊贵公司致函耀**司，督促其按期竣工。耀**司于2007年11月28日书面承诺：2008年1月15日前六层结构封顶，否则自动清场。2008年2月25日《会议记录》记载：因1#、2#楼工程施工进度问题，尊贵公司提出与耀**司终止合同。耀**司项目经理邓**称：工程没有完成我负有责任，主要是钢材差价，钢材涨价太快，资金跟不上。同日，尊贵公司草拟《解除合同协议书》交给耀**司，耀**司同意解除合同，但双方未在协议上签字。2008年3月24日，耀**司致函尊贵公司称：2008年2月28日耀**司派员催办结算手续，但尊贵公司不理。现耀**司再次派员发函催促尊贵公司结算。2008年5月1日，双方协商重新复工。2008年5月2日，耀**司向尊贵公司发出《工程款支付申请表》，要求支付综合1#楼四层现浇结构及一、二层墙体砌筑工程款98万元，经监理公司审核后，尊贵公司支付348000元。2008年5月下旬，因1#综合楼现场存在诸多问题，监理部门向耀**司下达停工通知。双方协商无果，2008年6月6日，尊贵公司向一审法院提起诉讼，请求判令：1、解除双方签订的《建设工程施工合同》；2、耀**司无条件退出施工现场；3、耀**司承担对已完工程降价30％的违约责任，并开具税务发票；4、耀**司承担逾期竣工违约金120万元等。耀诚提出反诉，请求判令：1、解除双方签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》；2、尊贵公司支付耀**司30％的工程款160万元；3、尊贵公司支付因扣减工程量给付不足部分工程款60万元；4、尊贵公司给付建材差价80万元等。

一审期间，经耀诚公司和尊贵公司申请，一审法院依法委托六安**计事务所对涉案1#、2#综合楼的质量及1#、2#综合楼已完工程部分造价等进行鉴定。结论：一、1#、2#综合楼已完工程造价5928441.97元；二、1#、2#综合楼返工修复费用35000元；三、清理现场费用(未完工程临时设施费)34591元。经双方对账，尊贵公司已付工程款4126720元。尊贵公司尚欠耀诚公司952130.97元。

2009年6月23日，尊贵公司与耀**司在同意解除合同、办理清场的前提下，鉴于耀**司债务过多，清场有实际困难，达成《谅解备忘协议》，由尊贵公司预付工程款85万元汇入法院指定账号，用于耀**司清场和解决农民工工资、材料款等。2009年6月26日，双方办理了1#楼、2#楼施工现场清场移交工作，并签订了1#、2#综合楼工地清场移交确认书。

一审法院认为

本案在二审期间，经本院主持调解，尊贵公司与耀**司自愿达成如下协议：

一、解除安徽**限公司与安徽耀**限公司签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》；

二、安徽**限公司支付安徽耀**限公司工程余款952130.97元；

三、安徽耀**限公司支付安徽**限公司违约金15万元；

四、一审案件受理费84800元，反诉费15400元，鉴定费9万元，合计190200元，由安徽**限公司负担90200元，安徽耀**限公司负担10万元。二审案件受理费18731.5元，由安徽耀**限公司负担8328元，安徽**限公司负担10403.5元；

以上二、三项相抵及安徽耀**限公司应付的一审诉讼费用、鉴定费54600元，安徽**限公司应支付安徽耀**限公司747530.97元。安徽耀**限公司应向安徽**限公司开具相应的税务发票后，安徽**限公司将款直接汇至安徽耀**限公司账户上。

五、双方无其他争议；

六、本协议在安徽**限公司付清上述款项后和双方代理人签字生效。

上述协议符合法律规定，并已经双方代理人签字生效，本院予以确认。审判长陶宝定

裁判日期

二〇一〇年九月二十七日