新疆中**有限公司与和硕县水利局买卖合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告新疆中**有限公司诉被告和硕**利局买卖合同纠纷一案，本院于2015年8月13日立案受理后，依法由审判员陈**适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告新疆中**有限公司委托代理人徐**、甘**，被告和硕**利局委托代理人姚*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告新疆中**有限公司起诉称，2012年6月14日原告与被告签订了买卖合同（2012新中管塑销字第027号），同年10月18日双方又签订合同变更协议书，将原合同中U-PVC管材的管径规格Dg75-Dg315、压力等级为0.4Mpa、数量为450吨、价格为7，770元每吨，变更为：管径规格为Dg450-Dg630、压力等级为0.6Mpa-0.8Mpa、数量为619.95吨、价格为8450元每吨，总额为53，238，580元。合同签订后，原告按约定2012年11月6日开始供货，2012年12月29日供货完毕。经双方确认共发货546.6065吨，金额4，618，825元，截止2012年12月29日已支付货款4，195，432元，余款423，393元（其中：进度货款161，464元和质保金261，929元）至今未付。按照合同第九条约定：买方不能按约定付款，每逾期一天应向卖方支付延期部分货款金额千分之一的违约金，累计支付违约金306，620元。以上款项原告多次催要无果，故诉至法院要求：1、判令被告支付进度款：161，464元；2、判令被告支付质保金：261，929元；3、请求判令被告支付逾期违约金306，620元，共计730，013元，并承担本案诉讼费。

被告辩称

被告和硕县水利局答辩称，欠原告进度货款及质保金无异议，原告提供的货物质量有问题，管径为560的管道因出现漏水问题一直没有投入使用，迫于工期的需要，被告勉强将管道投入工程，原告未提供质量合格的货物，无权要求被告支付余款。原告方在履行合同过程中并未按照约定的时间提供货物，根据双方合同约定，原告供货时间为2012年10月20日开始，至2012年12月10日结束，而起诉状中原告自认供货时间为2012年11月6日至2012年12月29日，因此原告主张的违约金无依据，而且原告计算的违约金过高，违反了相关司法解释。管道质量不合格，被告有权不支付质保金。请求法院驳回原告诉讼请求。

本院查明

对当事人双方没有争议的事实，本院予以确认；被告承认原告的诉讼请求部分，没有违反法律规定，本院予以支持。

经审查明，2012年6月14日，原、被告签订了一份买卖合同，同年10月18日双方又签订了一份合同变更协议书，将原合同中U-PVC管材的管径规格Dg75-Dg315、压力等级为0.4Mpa、数量为450吨、价格为7，770元每吨，变更为：管径规格为Dg450-Dg630、压力等级为0.6Mpa-0.8Mpa、数量为619.95吨、价格为8，450元每吨，总额为53，238，580元，双方还约定了货物运输方式、交付地点，产品验收标准，如对货物质量有异议，因在7日内书面提出，逾期提出的所交付产品的质量符合买方要求。卖方不能按约定付款的，每逾期一天支付迟延部分货款千分之一的违约金。变更协议书约定供货时间为2012年10月20日开始至2012年12月10日结束，付款方式为协议签订后五日内支付货款30%，第二次付款时间为拉运完预付款管材五日内支付货款的40%，第三次付款时间为拉运完预付款管材五日内支付货款的25%，剩余5%作为质量保证金，在工程运行一年后不出现因制造缺陷等质量问题后一次性付清，原协议其他部分继续有效。合同签订后，原告于2012年11月6日开始供货，2012年12月29日供货完毕。经双方确认共发货546.6065吨，金额4，618，825元，截止2012年12月29日已支付货款4，195，432元，余款423，393元（其中：进度货款161，464元和质保金261，929元）被告未付，原告诉至法院。

上述事实有买卖合同、合同变更协议书、原被告陈述等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，原、被告双方签订的买卖合同合法有效，当事人应当按照合同的约定履行各自的权利义务。被告购买原告管材理应按照约定及时付款，不应拖欠不付。原告要求被告支付管材余款及质保金的诉讼请求本院予以支持。对原告要求被告支付违约金的诉讼请求，因原告未按照合同约定提供管材，构成违约，被告未按照合同约定支付货款，双方存在违约，各自承担违约责任，故对原告方的此项请求，本院不予支持。对被告提出管材有漏水问题，并要求鉴定，因所购管材已全部安装完毕并埋于地下长达近三年，根据双方签订的合同约定，被告收到管材后如发现质量问题应当在7日内以书面方式提出，但被告方并未提供证据证实其在7日内以书面方式提出质量问题。故对被告的辩解意见本院不予支持。依据《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告和硕县水利局**工程有限公司进度货款161，464元及质保金261，929元，合计423，393元，定于判决生效后十五日内付清。

如果未按本判决的指定期限给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

二、驳回原告新疆中**有限公司其他诉讼请求。

案件受理费11，100元，减半收取为5，550元，由原告新**程有限公司承担2，331元，被告和硕县水利局承担3，219元，定于判决生效后十五日内付清。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于巴音郭**级人民法院。

（此页无正文）

裁判日期

二〇一五年十月二十日