开封市**限公司诉河南省**限公司买卖合同纠纷一审民事判决书

审理经过

原告开封市**限公司与被告河**有限公司买卖合同纠纷一案，于2015年10月9日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭向被告送达了起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票。于2015年12月28日、2016年1月4日两次公开开庭进行了审理，原告委托代理人徐闯、被告委托代理人崔**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告开封市**限公司诉称，2014年11月29日，原告与被告签订工矿产品起重机买卖合同，合同金额1905800元。原告按合同约定于2014年12月5日将首付款540000元付给被告，而被告却违约不发货。原合同第11条规定”合同生效后首付款54万元，货运到买方现场后支付10.58万元（运输、安装、检测费），安装调试完毕取证后买方支付126万元”。原告首先履行义务，而被告在收到首付款后，应发货履行自己的义务时确提出要将全部货款付清后才能发货。经原告多次与协商，被告始终违约，原告无奈只好提前支付了全部的货款。而被告于2015年5月底才开始将部分起重机运至原告，投入少数人员故意拖延安装工期。2015年8月5日，被告在货物仍未发完的情况下，擅自要求追加工程安装费用，并已停工向要挟，以迫使原告同意。被告明知原告急需该批设备的重要性，单方多次违约，给原告造成了较大经济损失。原告依合同第12条合同解除的条件，解除对本合同后续部分的执行。请求人民法院依法判令1、被告退还原告货款540748元，支付因被告违约给原告造成的经济损失231000元，支付违约金381160元。诉讼费由被告承担。

被告辩称

被告河**有限公司辩称，被告并没有违约，不承担违约金，按照原告是分3次付清了70%的余款，原告以自己的交付款项的行为已经做出合同的变更；被告方没有违约就不存在经济损失和违约金；合同应当继续履行，不存在退还原告货款的问题。2015年5月16日，崔**打入原告法人朱**账户60000元的安装款，安装款是被告公司打给崔**的，是为了方便被告公司的员工进行安装，后来原告没有给被告的工人，原告将此款自行组织人员进行安装，没有把60000元返还给被告。60000元应当从原告主张的费用中扣除。被告保留对我公司造成的负面影响及长期占压场地费用的诉权。原告说合同的变更减少了被告的发货数量其实际是由3吨的起重量变为5吨的起重量，从质量与价格已有了根本性的变化。2015年4月13日，原告以书面形式通知被告生产该批产品，被告没有违约，原告分4次付清货款证明原告已确认了该合同的变更，关于产品照片问题，说明该批产品已在2014年12月份制作完毕，由原告公司王**2014年12月份到被告公司现场监检后并提出该产品的技术变更，要求被告出具变更方案。如解除合同，给被告造成巨大损失274000元，被告保留反诉的权利。

本院查明

经审理查明，2014年11月29日，原告开封市**限公司作为买方与卖方被告河南省**限公司签订工矿产品起重机买卖合同一份，合同金额1905800元，交货时间30日。交（提）货方式、地点为全部产品由卖方一次性在买方指定地点交付。结算方式、时间、地点为合同生效后首付款540000元，货运到买方现场后支付105800元（运输、安装、检测费），安装调试完毕取证后买方支付1260000元。以上款项均以承兑汇票支付。违约责任为卖方明知该批设备对买方的重要性，如不能交货或迟延交货，每天按合同总金额的1%扣除，最多不超过总金额的20%。卖方交货的设备质保期内出现质量问题，卖方应负责修理及更换。双方还约定了其他事项。合同签订后，2014年12月6日，原告向被告支付首付款540000元，2015年4月23日，原告向被告支付105800元，2015年5月23日，原告向被告支付577600元，2015年7月15日，原告向被告支付682400元，以上共计1905800元。2015年4月13日，原告向被告出具起重机变更通知函一份，内容为因原告生产工艺调整，需将原合同中的24台MB3T-12m行车变更为16台MB3T-12m，4台MB5T-12m，轨道高低差均为7.105m。其余16台LD10T-26.5m起重机和2台LH20／5T-26.5m起重机请安排加工生产。2015年8月4日，崔**为原告公司出具申请函一份，内容为由于此次新厂行车安装时间过长及吊车费用增加，造成超出原定的预算，需再追加37000元，确保此次施工的完成。2015年8月5日，原告通过顺丰快递向被告邮寄解除合同通知一份。内容为”河南**有限公司：我单位与贵公司于2014年11月29日签订买卖合同，因你单位多次拖延发货时间及单方停工，已给我单位造成了较大的经济损失，故我公司依合同约定解除后续合同。望贵公司尽快派人来洽谈相关赔偿问题并将现有资料交付我单位。开封市**限公司2015-8-5”。2015年8月6日，解除合同通知到达被告。2015年8月18日，河南**符公证处出具（2015）祥符证民字第183号公证书一份，内容为截止2015年8月17日，被告共向原告交付电动单梁起重机LD10T-26.5m16台，并已安装完成，半龙门式起重机MB3T-12m12台，已安装8台未完工，未安装4台，电动葫芦双梁起重机LH20／5T-26.5m1台，未安装。被告未向原告运送货物及运输、安装、检测费共计540748元。

以上事实有原、被告陈述及原告提供的工矿产品起重机买卖合同、收到条、公证书、申请函，被告提供的起重机变更通知函、半龙门整改方案、证人证言等证据予以证明，足以认定。

本院认为

本院认为，合同应当履行。原、被告于2014年11月29日签

订的买卖合同，系双方真实意思表示，且不违反法律强制性规定，本院予以认可。原、被告双方应当按约定全面履行自己的义务。2015年4月13日，原告向被告出具起重机变更通知函一份，被告没有明确拒绝，视为双方对合同内容的变更。2015年7月15日，原告向被告支付682400元，至此共向被告支付1905800元。原告先行支付全部款项1905800元的行为，视为原、被告双方对原合同约定的付款时间的变更。2015年7月15日，原告付款后，2015年8月5日，原告向被告发出解除合同通知。按原、被告双方约定交货时间为30日，原告在交货期内要求解除合同，不符合合同约定，故对原告要求被告支付违约金381160元的诉讼请求，本院不予支持。截止2015年8月6日双方解除合同时止，被告仍未向原告交付全部货物，故被告应退还原告货物及运输、安装、检测费用共计540748元。对原告主张的损失可参照中**银行同期同类贷款利率自2015年8月6日起计算至退完款项之日止。被告辩称2015年5月16日，崔**打入原告法人朱**账户60000元安装款，该60000元安装款应从原告主张的费用中扣除，证据不足，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十六条、第九十七条、第九十一条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告河**有限公司于本判决生效后3日内退还原告开封市**限公司540748元及自2015年8月6日起按中**银行同期同类贷款利率计算至退完款项之日止的利息。

二、驳回原告开封市**限公司的其他诉讼请求。

如债务人未按判决书确定的期限履行给付金钱义务，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的利息。

案件受理费15176元，原告承担5545元，从原告诉讼费中支付，被告承担9631元，于判决书生效后7日内向本院交纳。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于河南省**民法院。

裁判日期

二〇一六年二月二十五日